Региональное
Законодательство
Московская область

Распоряжение Комитета по конкурентной политике МО от 09.07.2014 N 50-01-19/14 "Об утверждении типовых форм документации о закупке, типовых форм государственных контрактов, образца оформления и инструкции по заполнению заявки на участие в закупке и признании утратившими силу отдельных распоряжений Комитета по конкурентной политике Московской области"

КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 июля 2014 г. № 50-01-19/14

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, ТИПОВЫХ
ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) КОНТРАКТОВ, ОБРАЗЦА
ОФОРМЛЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
В ЗАКУПКЕ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ
РАСПОРЯЖЕНИЙ КОМИТЕТА ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктами 12.17, 12.28 Положения о Комитете по конкурентной политике Московской области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 03.10.2013 № 785/44 "О формировании Комитета по конкурентной политике Московской области", в целях унификации форм, применяемых заказчиками при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд:
1. Утвердить:
1.1. Типовую форму конкурсной документации (приложение № 1).
1.2. Типовую форму конкурсной документации для конкурса с ограниченным участием (приложение № 2).
1.3. Типовую форму конкурсной документации для двухэтапного конкурса (приложение № 3).
1.4. Типовую форму документации об аукционе в электронной форме (приложение № 4).
1.5. Типовую форму заявки на участие в запросе котировок (приложение № 5).
1.6. Типовую форму извещения о проведении запроса котировок (приложение № 6).
1.7. Типовую форму документации о проведении запроса предложений (приложение № 7).
1.8. Типовую форму государственного (муниципального) контракта (гражданско-правового договора бюджетного учреждения Московской области, муниципального бюджетного учреждения) на поставку товаров для государственных нужд Московской области (муниципальных нужд) (нужд бюджетных учреждений Московской области, нужд муниципальных бюджетных учреждений) (приложение № 8).
1.9. Типовую форму государственного (муниципального) контракта (гражданско-правового договора бюджетного учреждения Московской области, муниципального бюджетного учреждения) на выполнение работ (оказание услуг) для государственных нужд Московской области (муниципальных нужд) (нужд бюджетных учреждений Московской области, нужд муниципальных бюджетных учреждений) (приложение № 9).
1.10. Типовую форму государственного (муниципального) контракта (гражданско-правового договора бюджетного учреждения Московской области, муниципального бюджетного учреждения) на выполнение строительных работ для государственных нужд Московской области (муниципальных нужд) (нужд бюджетных учреждений Московской области, нужд муниципальных бюджетных учреждений) (приложение № 10).
1.11. Образец оформления и инструкция по заполнению заявки на участие в закупке (приложение № 11).
2. Признать утратившим силу распоряжение Комитета по конкурентной политике Московской области от 09.01.2014 № 50-01-1/14 "Об утверждении типовых форм конкурсной документации, конкурсной документации для конкурса с ограниченным участием, конкурсной документации для двухэтапного конкурса, документации об аукционе в электронной форме, заявки на участие в запросе котировок, извещения о проведении запроса котировок, документации о проведении запроса предложений".
3. Признать утратившим силу распоряжение Комитета по конкурентной политике Московской области от 09.01.2014 № 50-01-2/14 "Об утверждении типовых форм государственных (муниципальных) контрактов (гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений Московской области, муниципальных бюджетных учреждений) на поставку товаров, выполнение работ (оказание услуг), выполнение строительных работ для государственных нужд Московской области (муниципальных нужд) (нужд бюджетных учреждений Московской области, нужд муниципальных бюджетных учреждений)".
4. Государственным заказчикам Московской области (за исключением Московской областной Думы и Контрольно-счетной палаты Московской области), бюджетным учреждениям Московской области, муниципальным заказчикам, муниципальным бюджетным учреждениям при формировании контрактов на поставку товаров, выполнение работ (оказание услуг), выполнение строительных работ посредством Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее - ЕАСУЗ) руководствоваться формами, утвержденными пунктом 1 настоящего распоряжения.
5. Отделу сопровождения информационных систем и развития Единой автоматизированной системы управления закупками Комитета по конкурентной политике Московской области (далее - Комитет) в трехдневный срок с момента подписания настоящего распоряжения обеспечить:
5.1. Размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5.2. Размещение шаблонов утвержденных настоящим распоряжением форм в ЕАСУЗ.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя председателя Комитета Е.Н. Волкову.

Председатель Комитета
по конкурентной политике
Московской области
М.А. Фомин





Приложение № 1
к распоряжению Комитета
по конкурентной политике
Московской области
от 9 июля 2014 г. № 50-01-19/14

ТИПОВАЯ КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый конкурс
на право заключения государственного (муниципального)
контракта на

Специализированная организация:

Московская область, 2014 г.

I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование

1.1.1. Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон), а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

1.2. Заказчик, уполномоченный орган,
специализированная организация

1.2.1. Заказчик, уполномоченный орган, указанный в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" настоящей конкурсной документации соответственно (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей конкурсной документации, если рядом с такой ссылкой не указано иного), проводит открытый конкурс (далее - конкурс), предмет и условия которого указаны в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА", в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.
1.2.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация извещает всех заинтересованных лиц о проведении конкурса и возможности подавать заявки на участие в конкурсе на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" и в части V "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ", в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации.
1.2.3. Если иное не предусмотрено конкурсной документацией, поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).
1.2.4. Специализированная организация, привлеченная заказчиком, уполномоченным органом и указанная в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА", выполняет часть функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя).

1.3. Информационное обеспечение конкурса

1.3.1. До ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация, подлежащая размещению в единой информационной системе, размещается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт, единая информационная система) через Единую информационную систему управления закупками Московской области (далее - ЕАСУЗ).
1.3.2. Извещение о проведении конкурса размещается уполномоченным органом, заказчиком, специализированной организацией в порядке (о взаимодействии), утвержденном Правительством Московской области, не менее чем за двадцать дней до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе или открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

1.4. Требования к участникам конкурса

1.4.1. В конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. Участник закупки имеет право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей на основании доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.
1.4.2. Участник конкурса вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, заявки на любые несколько лотов или все лоты. В отношении каждого лота участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.
1.4.3. Участник закупки для того, чтобы принять участие в конкурсе, должен удовлетворять единым и в случае установления конкурсной документацией дополнительным требованиям, установленным в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".

1.5. Расходы на участие в конкурсе
и при заключении контракта

1.5.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением контракта, а заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.6. Преимущества, предоставляемые при осуществлении закупок

1.6.1. Заказчик, уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, предоставляет преимущества при участии в конкурсе учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов при участии в закупке в порядке и в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленным Правительством Российской Федерации.
Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".

1.7. Условия допуска к участию в конкурсе.
Отклонение от участия в конкурсе

1.7.1. Отбор участников конкурса осуществляется в соответствии со ст. 53 Закона. Заявка на участие в конкурсе признается надлежащей, если она соответствует требованиям Закона, извещению об осуществлении закупки и конкурсной документации, а участник закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в конкурсной документации.
1.7.2. Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурсной документации, или такая заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации.

2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1. Содержание конкурсной документации

2.1.1. Конкурсная документация включает перечень частей, разделов, подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в конкурсную документацию в порядке, предусмотренном Законом.
2.1.2. Конкурсная документация предоставляется всем заинтересованным лицам в порядке и на условиях, предусмотренных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.
2.1.3. Конкурсная документация для ознакомления также доступна в электронном виде на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

2.2. Разъяснение положений конкурсной документации

2.2.1. Проведение переговоров заказчиком, уполномоченным органом, членами комиссий по осуществлению закупок с участником закупки не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом.
2.2.2. Любой участник конкурса вправе направить в письменной форме заказчику/уполномоченному органу запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса заказчик/уполномоченный орган обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснений положений конкурсной документации такие разъяснения должны быть размещены заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее суть.

2.3. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса
и конкурсную документацию

2.3.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
Изменение объекта закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в конкурсе не допускаются. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса, и в течение двух рабочих дней с этой даты направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе таких изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе этот срок составлял не менее чем десять рабочих дней, за исключением случаев, предусмотренных Законом. Если в конкурсную документацию такие изменения вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен в отношении конкретного лота.
2.3.2. Участники конкурса, использующие конкурсную документацию с официального сайта www.zakupki.gov.ru, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении конкурса и в конкурсную документацию, размещенные на официальном сайте.
2.3.3. Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если участник конкурса не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию, размещенными надлежащим образом.

2.4. Отказ от проведения конкурса

2.4.1. Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по одному и более лоту не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. После размещения в единой информационной системе извещения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не вправе вскрывать конверты с заявками участников закупки или открывать доступ к поданным в форме электронных документов заявкам.
2.4.2. По истечении срока отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и до заключения контракта заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.
2.4.3. Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения, а также незамедлительно доводится до сведения участников закупки, подавших заявки (при наличии у заказчика информации для осуществления связи с данными участниками). Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе.
2.4.4. При отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика.

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

3.1. Форма заявки на участие в конкурсе
и требования к ее оформлению

3.1.1. Заявки на участие в конкурсе представляются по форме и в порядке, которые указаны в конкурсной документации, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации (часть II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА").
3.1.2. Датой подачи заявки на участие в конкурсе является дата поступления такой заявки по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.
3.1.3. Участники конкурса имеют право подать свои заявки на участие в конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
3.1.4. Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещения о проведении конкурса.
3.1.5. В случае отправления заявки на участие в конкурсе посредством почтовой связи участник конкурса самостоятельно несет риск непоступления такой заявки заказчику, уполномоченному органу, специализированной организации с соблюдением необходимых сроков.
3.1.6. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указана информация о подавшем его лице, и требование о предоставлении соответствующей информации не допускаются.
3.1.7. Поступившие конверты с заявками регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления конвертов с заявками на участие в конкурсе. Запись регистрации конверта должна включать регистрационный номер заявки, дату и время поступления, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт должностному лицу заказчика, уполномоченного органа.
3.1.8. По требованию участника конкурса, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе с указанием даты и времени его получения.
3.1.9. Участники конкурса, подавшие заявки на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.
3.1.10. Участник конкурса подает в письменной форме заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия, или в форме электронного документа (если такая форма подачи заявки допускается конкурсной документацией).
3.1.11. Участник конкурса готовит заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями настоящего раздела "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" и в соответствии с формами документов, установленными частью III "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА".
3.1.12. В случае если участник конкурса планирует принять участие в конкурсе по нескольким или всем лотам, он должен подготовить заявку на участие в конкурсе на каждый такой лот отдельно с учетом требований настоящего раздела "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ".
3.1.13. При описании условий и предложений участник конкурса должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное не указано в части V "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ".
3.1.14. Сведения, которые содержатся в заявках участников конкурса, не должны допускать двусмысленных толкований.
3.1.15. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в открытом конкурсе, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе и том такой заявки должны содержать опись (часть III "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА") входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника открытого конкурса (для юридического лица) и подписаны участником открытого конкурса или лицом, уполномоченным участником открытого конкурса. Соблюдение участником открытого конкурса указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе и тома заявки на участие в открытом конкурсе, поданы от имени участника открытого конкурса и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов.
Ненадлежащее исполнение участником конкурса требования о том, что все листы таких заявки и тома должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
3.1.16. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, рекомендуется подтверждать печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА". Требовать от участника конкурса представления оригиналов документов не допускается.
3.1.17. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, входящих в состав такой заявки, рекомендуется не применять факсимильные подписи.
3.1.18. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней, рекомендуется располагать в порядке, указанном в форме "ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ" (форма 1 части III "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА").
3.1.19. Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления в заявке рекомендуется скреплять печатью и заверять подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверять (физическим лицом).
3.1.20. Все документы, представляемые участниками конкурса в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.
3.1.21. Опечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в конкурсе, подаваемыми в письменной форме:
3.1.21.1. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия. На таком конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка, наименование и номер лота и идентификационный код закупки следующим образом: "Заявка на участие в конкурсе _________ (наименование конкурса). Лот № __ ________ (наименование лота). Идентификационный код закупки _______". Идентификационный код закупки указывается на основании идентификационного кода закупки, который содержится в извещении о проведении соответствующего конкурса.
3.1.21.2. Участник конкурса вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
3.1.21.3. Конверт должен быть запечатан способом, исключающим возможность вскрытия конверта без нарушения его целостности.
3.1.22. Если конверт не запечатан или маркирован с нарушением требований конкурсной документации, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.
3.1.23. Все заявки на участие в конкурсе, приложения к ним, а также отдельные документы, входящие в состав заявок на участие в конкурсе, не возвращаются, кроме отозванных участниками конкурса заявок на участие в конкурсе, а также заявок на участие в конкурсе, поданных с опозданием.

3.2. Изменения заявок на участие в конкурсе

3.2.1. Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
3.2.2. Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.
3.2.3. Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке.
3.2.3.1. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в опечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование конкурса, наименование и номер лота, идентификационный код закупки в следующем порядке: "Изменение заявки на участие в конкурсе _____________ (наименование конкурса). Лот № ___ ___________________ (наименование лота). Идентификационный код закупки __.____ (регистрационный номер заявки)".
3.2.3.2. Изменения заявки на участие в конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе, подаваемых в письменной форме в соответствии с положениями подраздела 3.1.
3.2.4. Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан или маркирован с нарушением требований настоящего пункта, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.
3.2.5. До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и в конкурсной документации (часть II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА").
Участники конкурса имеют право изменить свои заявки на участие в конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не позже времени, указанного в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации (часть II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА").
3.2.6. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.
3.2.7. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.
3.2.8. Участники конкурса, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок, до вскрытия конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений заявок до момента их вскрытия.
3.2.9. Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.

3.3. Отзыв заявок на участие в конкурсе

3.3.1. Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения срока подачи заявок и момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
3.3.2. Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке:
3.3.2.1. Участник конкурса подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в конкурсе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, номер и наименование лота, идентификационный код закупки, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе.
3.3.2.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом - участником конкурса.
3.3.2.3. До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе заявления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации (часть II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА").
3.3.3. Если уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе подано с нарушением требований настоящего пункта, заказчик не несет ответственности в случае его потери.
3.3.4. Участники конкурса имеют право отозвать свои заявки на участие в конкурсе до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, а также в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не позднее времени, указанного в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации (часть II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА").
3.3.5. Уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.
3.3.6. После получения и регистрации уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе заказчик, уполномоченный орган сравнивают регистрационный номер заявки, указанный в заявке и в уведомлении об отзыве соответствующей заявки на участие в конкурсе, и в случае, если они совпадают, вскрывают (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника конкурса) конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше, считаются неподанными.
3.3.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.

3.4. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

3.4.1. Конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший после истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, не вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в порядке, установленном конкурсной документацией.

3.5. Порядок возврата заявок на участие в конкурсе

3.5.1. В случае поступления уведомления об отзыве заявки до дня, предшествующего сроку окончания подачи заявок на участие в конкурсе, заказчик/уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления уведомления возвращает конверт с заявкой участнику по адресу, указанному на конверте с такой заявкой.
При отсутствии на конверте с такой заявкой информации о почтовом адресе конверт вскрывается, о чем составляется акт вскрытия конверта. В соответствии со сведениями о почтовом/юридическом адресе осуществляется возврат заявки в течение 5 рабочих дней с даты составления акта вскрытия конверта.
3.5.2. В случае поступления уведомления об отзыве заявки в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе возврат отозванной заявки осуществляется при вскрытии конвертов соответствующему представителю участника.

3.6. Язык документов, входящих в состав заявки
на участие в конкурсе

3.6.1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником конкурса, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, которыми обмениваются участники конкурса и заказчик или уполномоченный орган, должны быть написаны на русском языке.
3.6.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе расценивается конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.
3.6.3. Входящие в заявку на участие в конкурсе документы, оригиналы которых выданы участнику конкурса третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.
3.6.4. На входящих в заявку на участие в конкурсе документах, выданных компетентным органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть подвергнут консульской легализации.

3.7. Валюта заявки на участие в конкурсе

3.7.1. Все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях, за исключением случаев, когда к заявке на участие в конкурсе могут быть приложены документы, оригиналы которых выданы участнику конкурса третьими лицами, в которых суммы денежных средств могут быть выражены в других валютах, или в иностранной валюте в соответствии с пунктом 3.7.2 конкурсной документации.
3.7.2. В случае если в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" начальная (максимальная) цена контракта (лота, единицы товара, услуги и (или) работы, запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию) установлена в иностранной валюте, все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней должны быть выражены в такой валюте.
3.7.3. Выражение денежных сумм в других, нежели российские рубли, валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.7.1, 3.7.2, расценивается конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.
3.7.4. В случае если участник конкурса не имеет возможности указания денежных сумм исключительно в российских рублях, а также в случае, указанном в пункте 3.7.1, в заявке на участие в конкурсе необходимо указывать денежный эквивалент таких сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса. При этом ценой контракта в случае, если участнику конкурса, подавшему такую заявку, будет предложено заключить контракт, будет цена в рублях, указанная в заявке на участие в конкурсе участника конкурса.

3.8. Требования к содержанию документов, входящих в состав
заявки на участие в конкурсе

3.8.1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать документы и сведения, указанные в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
3.8.2. В случае неполного представления документов и (или) сведений, перечисленных в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА", участник конкурса не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе.
Исключением является непредоставление документов, подтверждающих квалификацию участника конкурса, в случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника конкурса. В указанном случае отсутствие документов, подтверждающих квалификацию участника, не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям Федерального закона.
3.8.3. Представление заявки на участие в конкурсе с отклонением по форме, установленной конкурсной документацией, расценивается конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.
3.8.4. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

3.9. Требования к предложениям о цене контракта

3.9.1. Цена контракта, предлагаемая участником конкурса, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
3.9.2. В случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником конкурса, превышает начальную (максимальную) цену контракта, соответствующий участник конкурса не допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной документацией.
3.9.3. Участник конкурса производит расчет цены контракта в соответствии с требованиями части V "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ" и представляет предложение по форме "ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА", приведенной в части III "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА".
3.9.4. Цена контракта должна включать все налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.10. Требования к содержанию и описанию предложения
участника конкурса в отношении объекта закупки
(поставляемого товара, выполняемых работ,
оказываемых услуг)

3.10.1. Описание участниками конкурса поставляемого товара, в случае если он является предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками конкурса выполняемых работ, оказываемых услуг, в случае если они являются предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями части V "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ" и по форме "ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕННЫХ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ", приведенной в части III "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА".

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

В части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" содержится информация для данного конкретного конкурса, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения части I "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА".
При возникновении противоречия между положениями части I "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА" и части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" применяются положения части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".


№ Наименование Информация
пункта

1. Наименование заказчика, Место нахождения:
контактная информация Почтовый адрес:
Контактные лица:
тел.:
Адрес электронной почты:

2. Наименование Место нахождения:
уполномоченного органа, Почтовый адрес:
контактная информация Контактные лица:
тел.:
Адрес электронной почты:

3. Наименование Место нахождения:
специализированной Почтовый адрес:
организации, контактная Телефон/факс
информация Электронная почта:
Контактные лица

4. Используемый способ Открытый конкурс
определения поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

5. Идентификационный код Заполняется с 1 января 2016 года
закупки

6. Официальный сайт, на www.zakupki.gov.ru
котором размещена
конкурсная документация

7. Информация о закупке, Принятое заказчиком решение по результатам
подлежащей обязательному первого этапа обязательного общественного
общественному обсуждению обсуждения:
___________________________________________
___________________________________________

8. Конкурсная документация, Конкурсная документация, размещенная на
способы получения, срок, официальном сайте www.zakupki.gov.ru,
место и порядок доступна для ознакомления без взимания платы.
предоставления Конкурсная документация предоставляется на
русском языке.
Конкурсная документация предоставляется
любому заинтересованному лицу, направившему
заказчику/специализированной организации
письменное заявление на получение конкурсной
документации. Заявление на получение
конкурсной документации должно содержать
название конкурса, наименование организации
(ФИО физического лица), контактные данные.
Выдача конкурсной документации производится
лицу, обладающему правом действовать от имени
участника конкурса без доверенности, или
иному лицу при представлении оригинала
доверенности. Конкурсная документация
предоставляется заказчиком/специализированной
организацией в течение двух рабочих дней с
даты получения соответствующего заявления.
О готовности конкурсной документации
заказчик/специализированная организация
извещает заинтересованное лицо по контактным
данным, указанным в заявлении.
При этом конкурсная документация
предоставляется в форме документа на бумажном
носителе после внесения данным лицом платы за
предоставление конкурсной документации, если
данная плата установлена заказчиком и
указание об этом содержится в извещении о
проведении конкурса, за исключением случаев
предоставления конкурсной документации в
форме электронного документа.
Место предоставления документации:
Дата начала предоставления конкурсной
документации: __.__.2014.
Дата окончания предоставления конкурсной
документации: __.__.2014

9. Плата, взимаемая Не установлено
заказчиком за
предоставление
конкурсной документации

10. Наименование и описание
объекта закупки и
условий контракта
Объем, место и сроки
завершения выполнения
работ (оказания
услуг)/количество, место
и сроки доставки товара

11. Информация о валюте, Российский рубль
используемой для
формирования цены
контракта и расчетов с
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

12. Начальная (максимальная) ____________ руб.
цена контракта Начальная (максимальная) цена контракта
включает в себя все расходы, в том числе
расходы на материалы, транспортные услуги,
монтаж оборудования, страхование, услуги
субподрядных организаций, а также расходы на
уплату налогов, сборов и других обязательных
платежей

Начальная (максимальная) ______________________________________
цена единицы работы или
1
услуги

13. Источник финансирования Бюджет ___________________.
КБК:

14. Обоснование начальной
(максимальной) цены
контракта

15. Форма, сроки и порядок В соответствии с проектом государственного
оплаты товара, работ, контракта
услуг

16. Единые требования к 1. Соответствие требованиям, установленным в
участникам закупки, соответствии с законодательством Российской
установленные Федерации к лицам, осуществляющим поставку
Федеральным законом от товара, выполнение работы, оказание услуги,
05.04.2013 № 44-ФЗ "О являющихся объектом закупки, а именно:
контрактной системе в __________________________________________
сфере закупок товаров, 2. Непроведение ликвидации участника закупки
работ, услуг для - юридического лица и отсутствие решения
обеспечения арбитражного суда о признании участника
государственных и закупки - юридического лица или
муниципальных нужд", а индивидуального предпринимателя
также заказчиком несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства.
3. Неприостановление деятельности участника
закупки в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на
участие в закупке.
4. Отсутствие у участника закупки недоимки по
налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации (за исключением
сумм, на которые предоставлены отсрочка,
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по
которым имеется вступившее в законную силу
решение суда о признании обязанности
заявителя по уплате этих сумм исполненной или
которые признаны безнадежными к взысканию в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах) за прошедший
календарный год, размер которых превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов участника закупки, по данным
бухгалтерской отчетности за последний
отчетный период. Участник закупки считается
соответствующим установленному требованию в
случае, если им в установленном порядке
подано заявление об обжаловании указанных
недоимки, задолженности и решение по такому
заявлению на дату рассмотрения заявки на
участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) не принято.
5. Отсутствие у участника закупки -
физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа или
главного бухгалтера юридического лица -
участника закупки судимости за преступления в
сфере экономики (за исключением лиц, у
которых такая судимость погашена или снята),
а также неприменение в отношении указанных
физических лиц наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью,
которые связаны с поставкой товара,
выполнением работы, оказанием услуги,
являющихся объектом осуществляемой закупки, и
административного наказания в виде
дисквалификации.
6. Обладание участником закупки
исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с
исполнением контракта заказчик приобретает
права на такие результаты, за исключением
случаев заключения контрактов на создание
произведений литературы или искусства,
исполнения, на финансирование проката или
показа национального фильма.
7. Отсутствие между участником закупки и
заказчиком конфликта интересов, под которым
понимаются случаи, при которых руководитель
заказчика, член комиссии по осуществлению
закупок, руководитель контрактной службы
заказчика, контрактный управляющий состоят в
браке с физическими лицами, являющимися
выгодоприобретателями, единоличным
исполнительным органом хозяйственного
общества (директором, генеральным директором,
управляющим, президентом и другими), членами
коллегиального исполнительного органа
хозяйственного общества, руководителем
(директором, генеральным директором)
учреждения или унитарного предприятия либо
иными органами управления юридических лиц -
участников закупки, с физическими лицами, в
том числе зарегистрированными в качестве
индивидуального предпринимателя, -
участниками закупки либо являются близкими
родственниками (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородными и неполнородными (имеющими общих
отца или мать) братьями и сестрами),
усыновителями или усыновленными указанных
физических лиц. Под выгодоприобретателями для
целей настоящего подпункта понимаются
физические лица, владеющие напрямую или
косвенно (через юридическое лицо или через
несколько юридических лиц) более чем десятью
процентами голосующих акций хозяйственного
общества либо долей, превышающей десять
процентов в уставном капитале хозяйственного
общества.
8. (Заказчик вправе установить данное
требование) Отсутствие в реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) информации об участнике закупки
- юридическом лице, в том числе информации об
учредителях, о членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем
функции единоличного исполнительного органа
2
участника закупки

17. Преимущества, Предоставляются/Не предоставляются
предоставляемые при
участии в конкурсе
учреждений и предприятий
уголовно-исполнительной
системы, организаций
инвалидов
Процент предоставляемых
преимуществ

18. Ограничение участия в
определении поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

19. Требование к участнику Установлено/не установлено
конкурса, не являющемуся Объем привлечения ____%
субъектом малого
предпринимательства или
социально
ориентированной
некоммерческой
организацией, о
привлечении к исполнению
контракта
субподрядчиков,
соисполнителей из числа
субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

20. Дата начала и окончания Дата начала предоставления разъяснений
срока предоставления положений конкурсной документации:
участникам конкурса __.__.2014.
разъяснений положений Дата окончания предоставления разъяснений
конкурсной документации положений конкурсной документации: __.__.2014

21. Срок и место подачи Срок подачи заявок на участие в конкурсе:
заявок на участие в с "__" ________ 201__ года
конкурсе до ___ часов ___ минут
"___" _________ 201__ года.
Заявки на участие в конкурсе подаются в
письменной форме по адресу:
___________________________________________
(указать фактический адрес)
В случае если заказчик, уполномоченный орган
расположен в здании Дома Правительства
Московской области:
Срок подачи заявок на участие в конкурсе:
с "___" _______ 201__ года
до 16 часов 00 минут "___" ________ 201__
года (дата, предшествующая дате вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе).
Заявки на участие в конкурсе подаются в
письменной форме в подразделение "одно окно"
по адресу: Московская область, Красногорск-7,
бульвар Строителей, д. 1, здание центрального
контрольно-пропускного пункта Дома
Правительства Московской области.
В день, указанный в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА КОНКУРСА", участники конкурса подают
свои заявки на участие в конкурсе
непосредственно на заседании конкурсной
комиссии перед вскрытием конвертов с заявками
на участие в конкурсе или в случае проведения
конкурса по нескольким лотам перед вскрытием
конвертов с заявками на участие в конкурсе,
поданными в отношении каждого лота

22. Документы, входящие в Заявка на участие в конкурсе должна быть
состав заявки на участие подготовлена в соответствии с требованиями
в конкурсе раздела 3 "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И
ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" и в
соответствии с формами документов,
установленными частью III "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
КОНКУРСА" и содержать:
1. Наименование, фирменное наименование (при
наличии), место нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица), идентификационный
номер налогоплательщика (при наличии)
учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего
функции единоличного исполнительного органа
участника открытого конкурса, фамилия, имя,
отчество (при наличии), паспортные данные,
место жительства (для физического лица),
номер контактного телефона - указываются
участником конкурса в форме "ЗАЯВКА НА
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" (форма 2 части III
"ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА").
2. Предложение о цене контракта, оформляемое
в соответствии с формой 3 части III "ОБРАЗЦЫ
ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
КОНКУРСА".
3. Предложение о качестве работ, оформляемое
в соответствии с формой 4 части III "ОБРАЗЦЫ
ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
КОНКУРСА".
4. Выписка из единого государственного
реестра юридических лиц или
засвидетельствованная в нотариальном порядке
копия такой выписки (для юридического лица),
выписка из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или
засвидетельствованная в нотариальном порядке
копия такой выписки (для индивидуального
предпринимателя), которые получены не ранее
чем за шесть месяцев до даты размещения в
единой информационной системе извещения о
проведении открытого конкурса, копии
документов, удостоверяющих личность (для
иного физического лица), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического
лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством
соответствующего государства (для
иностранного лица).
5. Документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени участника
открытого конкурса - юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании либо
копия приказа о назначении физического лица
на должность, в соответствии с которыми такое
физическое лицо обладает правом действовать
от имени участника открытого конкурса без
доверенности (далее - руководитель). В случае
если от имени участника открытого конкурса
действует иное лицо, заявка на участие в
открытом конкурсе должна содержать также
доверенность на осуществление действий от
имени участника открытого конкурса,
заверенную печатью участника открытого
конкурса и подписанную руководителем (для
юридического лица) или уполномоченным
руководителем лицом, либо
засвидетельствованную в нотариальном порядке
копию указанной доверенности. В случае если
указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем, заявка на
участие в открытом конкурсе должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия
такого лица.
6. Копии учредительных документов участника
открытого конкурса (для юридического лица).
7. Решение об одобрении или о совершении
крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица и для участника
открытого конкурса поставка товара,
выполнение работы или оказание услуги,
являющихся предметом контракта, либо внесение
денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в открытом конкурсе,
обеспечения исполнения контракта является
крупной сделкой.
8. Документы, подтверждающие право участника
открытого конкурса на получение преимуществ в
соответствии с пунктом 17 настоящей
Информационной карты, или заверенные копии
таких документов.
9. Документы, подтверждающие соответствие
участника открытого конкурса требованиям к
участникам конкурса, установленным в
подпункте 1 пункта 16 настоящей
Информационной карты, или копии таких
документов, а также декларация о соответствии
участника открытого конкурса требованиям,
установленным подпунктами 2-7 пункта 16
настоящей Информационной карты.
10. Документы, подтверждающие соответствие
участника открытого конкурса и (или)
предлагаемых им товара, работы или услуги
условиям, запретам и ограничениям в случае,
если такие условия, запреты и ограничения
установлены в конкурсной документации в
соответствии со статьей 14 Федерального
закона, или заверенные копии таких
документов.
11. Предложение участника открытого конкурса
в отношении объекта закупки, а в случае
закупки товара также предлагаемая цена
единицы товара, информация о стране
происхождения товара и производителе товара.
12. Копии документов, подтверждающих
соответствие товара, работы или услуги
требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации (при
наличии в соответствии с законодательством
Российской Федерации данных требований к
указанным товару, работе или услуге). При
этом не допускается требовать представление
таких документов, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации такие
документы передаются вместе с товаром (п. 3
ч. 2 ст. 51 Федерального закона).
13. Информация, подтверждающая
добросовестность участника открытого конкурса
(ч. 4 ст. 37 Федерального закона).
14. Документы, подтверждающие внесение
обеспечения заявки на участие в открытом
конкурсе (платежное поручение, подтверждающее
перечисление денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в открытом
конкурсе, с отметкой банка или заверенная
банком копия этого платежного поручения либо
включенная в реестр банковских гарантий
банковская гарантия).
15. Подтверждение квалификации участника (в
случае, если в конкурсной документации указан
такой критерий оценки заявок на участие в
конкурсе, как квалификация участника
открытого конкурса. Отсутствие указанных
документов не является основанием для
признания заявки не соответствующей
требованиям Федерального закона).
16. Обоснование предлагаемой цены
3
контракта .
17. Декларация о принадлежности участника
открытого конкурса к субъектам малого
предпринимательства или социально
ориентированным некоммерческим организациям
(в случае, если заказчиком установлено
ограничение об осуществлении закупки у
субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих
организаций).
18. Другие документы, прикладываемые по
усмотрению участника конкурса

23. Обеспечение заявок на Требуется
участие в конкурсе

24. Размер обеспечения Сумма обеспечения заявки на участие в
заявок на участие в конкурсе предусмотрена в следующем размере:
конкурсе, порядок ___% от начальной (максимальной) цены
внесения денежных контракта, что составляет: _______ руб., НДС
средств в качестве не облагается.
обеспечения такой Порядок внесения:
заявки, условия Обеспечение заявки на участие в конкурсе
банковской гарантии может предоставляться участником закупки
путем внесения денежных средств или
банковской гарантией. Выбор способа
обеспечения заявки на участие в конкурсе
осуществляется участником закупок.
При обеспечении заявки на участие в конкурсе
путем внесения денежных средств на счет
заказчика, указанный в конкурсной
документации, факт внесения участником
закупки таких денежных средств подтверждается
платежным поручением, подтверждающим
перечисление денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе, с
отметкой банка или заверенной банком копией
этого платежного поручения. В платежном
поручении, утвержденном Указанием
Центрального банка Российской Федерации
от 03.03.2003 № 1256-у, в графе "назначение
платежа" указывается: "Средства, вносимые в
качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе (номер закупки __________). НДС не
облагается".
При обеспечении заявки на участие в конкурсе
путем предоставления банковской гарантии факт
обеспечения заявки подтверждается
предоставлением банковской гарантии,
включенной в реестр банковских гарантий и
соответствующей требованиям ст. 45
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд". Срок действия
банковской гарантии, предоставленной в
качестве обеспечения заявки, должен
составлять не менее чем _____ месяца с даты
4
окончания срока подачи заявок .
Банковская гарантия должна включать условие о
праве заказчика на бесспорное списание
денежных средств со счета гаранта, если
гарантом в срок не более чем пять рабочих
дней не исполнено требование заказчика об
уплате денежной суммы по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия
банковской гарантии.
Документы, подтверждающие внесение
обеспечения заявки на участие в конкурсе,
должны быть поданы участником конкурса в
составе документов, входящих в заявку на
участие в конкурсе.
В случае если участником закупки в составе
заявки представлены документы, подтверждающие
внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя), и до
даты рассмотрения и оценки заявок денежные
средства не поступили на счет, который указан
заказчиком в документации о закупке и на
котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими заказчику, такой
участник признается не предоставившим
обеспечение заявки

25. Реквизиты счета для
перечисления денежных
средств в качестве
обеспечения заявок на
участие в конкурсе,
реквизиты для оформления
банковской гарантии в
качестве обеспечения
заявок на участие в
конкурсе

26. Дата, время и место Вскрытие конвертов с заявками на участие в
вскрытия конвертов с конкурсе состоится __.__.2014, начиная с
заявками на участие в __:__ по московскому времени, по адресу:
конкурсе ____________________________
В связи с установленным по адресу
заказчика/уполномоченного органа
контрольно-пропускным режимом, участнику
конкурса, подавшему заявку на участие в
конкурсе, или его представителю, желающему
присутствовать при вскрытии конвертов с
заявками на участие в конкурсе, открытии
доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе,
следует не позднее чем за один рабочий день
до даты вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе сообщить
заказчику/уполномоченному органу следующие
сведения для оформления соответствующего
пропуска: предмет конкурса (лота), номер
лота, дату вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе, фамилию, имя, отчество
своего представителя по факсимильной связи
или телефонограммой по указанным в
Информационной карте настоящей конкурсной
документации контактным телефонам
заказчика/уполномоченного органа

27. Дата рассмотрения и Рассмотрение и оценка заявок на участие в
оценки заявок на участие конкурсе будет осуществляться __.__.2014
в конкурсе

28. Критерии оценки заявок Указаны в приложении 1 к настоящей
на участие в конкурсе, информационной карте
величины значимости этих
критериев, порядок
рассмотрения и оценки
заявок на участие в
конкурсе

29. Размер, условия Сумма обеспечения исполнения контракта
обеспечения исполнения предусмотрена в следующем размере:
контракта. Порядок ___% от начальной (максимальной) цены
предоставления и контракта, что составляет: _______ руб., НДС
требования к такому не облагается.
обеспечению 1. В случае если предложенная в заявке
участника закупки цена снижена на двадцать
пять и более процентов по отношению к
начальной (максимальной) цене контракта,
участник закупки, с которым заключается
контракт, предоставляет обеспечение
исполнения контракта в размере, превышающем в
полтора раза размер обеспечения исполнения
контракта, указанный в конкурсной
документации, но не менее чем в размере
аванса (если контрактом предусмотрена выплата
аванса).
2. В случае если при проведении конкурса
начальная (максимальная) цена контракта
составляет пятнадцать миллионов рублей и
менее и участником закупки, с которым
заключается контракт, предложена цена
контракта, которая на двадцать пять и более
процентов ниже начальной (максимальной) цены
контракта, контракт заключается только после
предоставления таким участником обеспечения
исполнения контракта в размере, указанном в
подпункте 1 настоящего пункта, или
информации, подтверждающей добросовестность
такого участника на дату подачи заявки в
соответствии с подпунктом 3 настоящего
пункта.
3. К информации, подтверждающей
добросовестность участника закупки, относится
информация, содержащаяся в реестре
контрактов, заключенных заказчиками, и
подтверждающая исполнение таким участником в
течение одного года до даты подачи заявки на
участие в конкурсе трех и более контрактов
(при этом все контракты должны быть исполнены
без применения к такому участнику неустоек
(штрафов, пеней), либо в течение двух лет до
даты подачи заявки на участие в конкурсе
четырех и более контрактов (при этом не менее
чем семьдесят пять процентов контрактов
должны быть исполнены без применения к такому
участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в
течение трех лет до даты подачи заявки на
участие в конкурсе трех и более контрактов
(при этом все контракты должны быть исполнены
без применения к такому участнику неустоек
(штрафов, пеней). В этих случаях цена одного
из контрактов должна составлять не менее чем
двадцать процентов цены, по которой
участником закупки предложено заключить
контракт в соответствии с подпунктом 2
настоящего пункта.
4. Обеспечение исполнения контракта может
быть представлено в виде:
4.1. Безотзывной банковской гарантии,
выданной банком и соответствующей требованиям
ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".
Срок действия банковской гарантии должен
превышать срок действия контракта не менее
5
чем на _____ месяц .
Банковская гарантия должна включать условие о
праве заказчика на бесспорное списание
денежных средств со счета гаранта, если
гарантом в срок не более чем пять рабочих
дней не исполнено требование заказчика об
уплате денежной суммы по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия
банковской гарантии.
4.2. Внесения денежных средств на указанный
заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами,
поступающими заказчику.
Способ обеспечения исполнения контракта
определяется участником закупки, с которым
заключается контракт, самостоятельно.
Контракт заключается после предоставления
участником закупки, с которым заключается
контракт, обеспечения исполнения контракта.
В случае непредоставления участником закупки,
с которым заключается контракт, обеспечения
исполнения контракта в срок, установленный
для заключения контракта, такой участник
считается уклонившимся от заключения
контракта.
В ходе исполнения контракта поставщик
(подрядчик, исполнитель) вправе предоставить
заказчику обеспечение исполнения контракта,
уменьшенное на размер выполненных
обязательств, предусмотренных контрактом,
взамен ранее предоставленного обеспечения
исполнения контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения
контракта.
В случае если участником закупки, с которым
заключается контракт, является
государственное или муниципальное казенное
учреждение, положения об обеспечении
исполнения контракта к такому участнику не
применяются

30. Реквизиты счета для
перечисления денежных
средств в качестве
обеспечения исполнения
контракта, реквизиты для
оформления банковской
гарантии в качестве
обеспечения исполнения
контракта

31. Банковское сопровождение
контракта

32. Возможность Заказчика Предусмотрена в соответствии с Федеральным
изменить условия законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной
контракта системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

33. Информация о контрактной Ф.И.О. _________________________
службе, контрактном Тел. ____________________________
управляющем,
ответственных за
заключение контракта

34. Срок подписания Контракт заключается не ранее чем через
контракта победителем десять дней и не позднее чем через двадцать
конкурса или иным его дней с даты размещения в единой
участником, с которым информационной системе протокола рассмотрения
заключается контракт. и оценки заявок на участие в конкурсе.
Условия признания В течение десяти дней с даты размещения в
победителя конкурса или единой информационной системе протокола
данного участника рассмотрения и оценки заявок на участие в
уклонившимися от конкурсе победитель конкурса обязан подписать
заключения контракта контракт и представить все экземпляры
контракта заказчику.
При этом победитель конкурса (участник
конкурса, заявке на участие в конкурсе
которого присвоен второй номер) одновременно
с контрактом обязан представить заказчику
документы, подтверждающие предоставление
обеспечения исполнения контракта.
В случае если победителем конкурса не
исполнены требования настоящей части, такой
победитель признается уклонившимся от
заключения контракта

35. Возможность Допускается в соответствии с ч. 8-26 ст. 95
одностороннего отказа от Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
исполнения контракта контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд"

36. Возможность заказчика Предусмотрено/не предусмотрено
заключить контракты с
несколькими участниками
конкурса на поставки
технических средств
реабилитации инвалидов,
создание нескольких
произведений литературы
или искусства,
выполнение
научно-исследовательских
работ либо оказание
услуг в сфере
образования или услуг по
санаторно-курортному
лечению и оздоровлению,
услуг по организации
отдыха детей и их
оздоровления, в том
числе по предоставлению
путевок (ч. 10 ст. 34
Федерального закона)
Начальная (максимальная) _________________________________
цена одного контракта

37. Порядок оплаты Оплата выполнения работы или оказания услуги
выполнения работы или осуществляется по цене единицы работы или
6 услуги исходя из объема фактически
оказания услуги выполненной работы или оказанной услуги, по
цене каждой запасной части к технике,
оборудованию исходя из количества запасных
частей, поставки которых будут осуществлены в
ходе исполнения контракта, но в размере, не
превышающем начальной (максимальной) цены
контракта, указанной в настоящей документации


________________________________
1
Указывается в случае, если при заключении контракта объем подлежащих
выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники,
оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг,
образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика,
услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг
по проведению оценки невозможно определить.
2
Пункт включается в случае принятия заказчиком решения об установлении
данного требования.
3
Обоснование предлагаемой цены контракта представляется участником закупки,
предложившим цену контракта на двадцать пять и более процентов ниже
начальной (максимальной) цены контракта, в составе заявки на участие в
конкурсе. Если предметом контракта, для заключения которого проводится
конкурс, является поставка товара, необходимого для нормального
жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной
форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший
цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной
(максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование
предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное
письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара,
документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные
документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки
осуществить поставку товара по предлагаемой цене (пп. 9, 10 ст. 37
Федерального закона).
4
Заказчик самостоятельно определяет срок действия банковской гарантии. Срок
действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения
заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока
подачи заявок.
5
Заказчик самостоятельно определяет срок действия банковской гарантии. Срок
действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не
менее чем на один месяц.
6
Данный пункт включается в случае, если при заключении контракта объем
подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту
техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских
услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг
переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных
услуг, услуг по проведению оценки невозможно определить (п. 2 ст. 42
Федерального закона).





Приложение 1
к информационной карте конкурса

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, ВЕЛИЧИНЫ
ЗНАЧИМОСТИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ

Оценка заявок производится в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1085 "Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Правила).
Оценка заявок производится с использованием не менее 2 критериев оценки заявок. Сумма величин значимости критериев оценки заявок, установленных в конкурсной документации, составляет 100 процентов.

III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА

Форма 1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В КОНКУРСЕ
на ____________________________________________
(указать наименование предмета конкурса)

ЛОТ № ____, наименование лота ______________________________________
(в случае, если конкурс проводится
по нескольким лотам)

Настоящим _____________________________________________________________
(указать наименование участника конкурса)
почтовый адрес ____________________________________________________________
(указать почтовый адрес участника конкурса)
подтверждает, что для участия в конкурсе на право заключения контракта на
___________________________________________________________________________
(указать наименование предмета контракта)
направляются нижеперечисленные документы.


№ п/п Наименование документов Листы с __ Количество
по __ листов

1. Заявка (форма 2 части III "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
КОНКУРСА")

1.1. Предложение о цене контракта, оформляемое
в соответствии с формой 3 части III
"ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА"

1.2. Предложение о качестве работ, оформляемое
в соответствии с формой 4 части III
"ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА"

2. Выписка из единого государственного реестра
юридических лиц или засвидетельствованная
в нотариальном порядке копия такой выписки
(для юридического лица), выписка из единого
государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или засвидетельствованная
в нотариальном порядке копия такой выписки
(для индивидуального предпринимателя),
которые получены не ранее чем за шесть
месяцев до даты размещения в единой
информационной системе извещения о
проведении открытого конкурса, копии
документов, удостоверяющих личность (для
иного физического лица), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством
соответствующего государства (для
иностранного лица)

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника
открытого конкурса - юридического лица
(копия решения о назначении или об избрании
либо копия приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с
которыми такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени участника
открытого конкурса без доверенности (далее
- руководитель). В случае если от имени
участника открытого конкурса действует иное
лицо, заявка на участие в открытом конкурсе
должна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени участника
открытого конкурса, заверенную печатью
участника открытого конкурса и подписанную
руководителем (для юридического лица) или
уполномоченным руководителем лицом, либо
засвидетельствованную в нотариальном
порядке копию указанной доверенности. В
случае если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным
руководителем, заявка на участие в открытом
конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица

4. Копии учредительных документов участника
открытого конкурса со всеми изменениями и
дополнениями (для юридического лица)

5. Решение об одобрении или о совершении
крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического
лица и для участника открытого конкурса
поставка товара, выполнение работы или
оказание услуги, являющихся предметом
контракта, либо внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в
открытом конкурсе, обеспечения исполнения
контракта является крупной сделкой

6. Документы, подтверждающие право участника
открытого конкурса на получение
преимуществ, или заверенные копии таких
документов

7. Документы, подтверждающие соответствие
участника открытого конкурса требованиям к
участникам конкурса, установленным пунктом
1 части 1 статьи 31 Федерального закона,
или копии таких документов

8. Декларация о соответствии участника
открытого конкурса требованиям,
установленным пунктами 3-9 части 1 статьи
31 Федерального закона

9. Документы, подтверждающие соответствие
участника открытого конкурса и (или)
предлагаемых им товара, работы или услуги
условиям, запретам и ограничениям в случае,
если такие условия, запреты и ограничения
установлены в конкурсной документации в
соответствии со статьей 14 Федерального
закона, или заверенные копии таких
документов

10. Предложение участника открытого конкурса в
отношении объекта закупки, а в случае
закупки товара также предлагаемая цена
единицы товара, информация о стране
происхождения товара и производителе товара

11. Копии документов, подтверждающих
соответствие товара, работы или услуги
требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации
(при наличии в соответствии с
законодательством Российской Федерации
данных требований к указанным товару,
работе или услуге)

12. Информация, подтверждающая добросовестность
участника открытого конкурса (ч. 4 ст. 37
Федерального закона)

13. Документы, подтверждающие внесение
обеспечения заявки на участие в открытом
конкурсе (платежное поручение,
подтверждающее перечисление денежных
средств в качестве обеспечения заявки на
участие в открытом конкурсе, с отметкой
банка или заверенная банком копия этого
платежного поручения либо включенная в
реестр банковских гарантий банковская
гарантия)

14. Подтверждение квалификации участника (в
случае, если в конкурсной документации
указан такой критерий оценки заявок на
участие в конкурсе, как квалификация
участника открытого конкурса. Отсутствие
указанных документов не является основанием
для признания заявки не соответствующей
требованиям Федерального закона)

15. Декларация о принадлежности участника
открытого конкурса к субъектам малого
предпринимательства или социально
ориентированным некоммерческим организациям
(в случае, если заказчиком установлено
ограничение об осуществлении закупки у
субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих
организаций)

16. 1
Обоснование предлагаемой цены контракта

17. Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником конкурса
<*>

ВСЕГО листов:

   --------------------------------

<*> Непредставление данных документов не является основанием для
отказа в допуске к участию в конкурсе.

Участник конкурса/уполномоченный представитель _____________ (Фамилия И.О.)
(подпись)

(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие
полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)

________________________________
1
Обоснование предлагаемой цены контракта представляется участником закупки,
предложившим цену контракта на двадцать пять и более процентов ниже
начальной (максимальной) цены контракта, в составе заявки на участие в
конкурсе. Если предметом контракта, для заключения которого проводится
конкурс, является поставка товара, необходимого для нормального
жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной
форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший
цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной
(максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование
предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное
письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара,
документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные
документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки
осуществить поставку товара по предлагаемой цене (пп. 9, 10 ст. 37
Федерального закона).



Форма 2. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на бланке участника конкурса
(по возможности)

Дата, исх. номер

Заказчику (в конкурсную комиссию
по адресу: _______________________)/
Уполномоченному органу (в конкурсную комиссию
по адресу: _________________________________)
(указывается полное наименование
и адрес заказчика/
уполномоченного органа)

ЗАЯВКА

на право заключения с _________________________________________________
(указывается наименование заказчика)
контракта на __________________________________________________________
(указывается предмет контракта)
Лот № ____, наименование лота _________________________________________
(в случае, если конкурс проводится по
нескольким лотам)

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого
контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и
нормативные правовые акты, ________________________________________________
(наименование участника конкурса с указанием
организационно-правовой формы, место нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия,
имя, отчество, паспортные данные, сведения
о месте жительства (для физического лица),
номер контактного телефона)
в лице ____________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица
(для юридического лица)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, указанных в
настоящей заявке.
2. Мы согласны исполнить условия закупки (в том числе уточненные) в
соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые
мы представили ниже в предложении, а именно:

№ п/п
Наименование показателя (указываются критерии по конкретному конкурсу)
Единица измерения (указываются единицы измерения в соответствии с частью V "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ")
Значение <1> (цифрами и прописью)
Примечание <2>
1. <*>
Цена контракта (с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации)



Процент снижения цены контракта (указывается по усмотрению участника конкурса)



Цена единицы товара, услуги и (или) работы



Цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию



2.
Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки.
Содержание:















4.
Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ:



а) исчерпывающий перечень либо один вид эксплуатационных расходов и режим эксплуатации товара



б) единица измерения расходов на эксплуатацию товара в валюте, используемой для формирования цены контракта, на срок эксплуатации товара



в) максимальная (предельная) стоимость расходов на эксплуатацию товара в расчете на срок эксплуатации товара (в кварталах, неделях, днях, часах)



г) срок эксплуатации товара (в кварталах, месяцах, неделях, днях, часах)



5.
Стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта















6.
Квалификация участников закупки



Наличие финансовых ресурсов на праве собственности (ином законном основании)



Наличие материальных ресурсов



Наличие опыта работы и деловой репутации, наличие специалистов определенного уровня




--------------------------------
<1> Предложение участника конкурса.
<2> Участник конкурса может подтвердить информацию, представленную в графе "Значение", указав любые дополняющие сведения (разъяснения).

Предложения, приведенные в пункте 2 настоящей заявки на участие в конкурсе, являются неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в конкурсе:
1. Приложение __ "ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА" на ___ лист.
2. Приложение __ "КАЧЕСТВЕННЫЕ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ" на ___ лист.
3. Приложение _________________ (указать название) на ___ лист.
Примечание: другие приложения к заявке на участие в конкурсе, которые являются обязательными в зависимости от предмета и условий конкурса, указанных в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" и части V "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ" (смотреть примечание к формам).

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации и ее технической части, влияющими на стоимость товаров, работ, услуг, и не имеем к ней претензий.
5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), которые должны быть поставлены (выполнены, оказаны) в соответствии с предметом конкурса, данные товары (работы, услуги) будут в любом случае поставлены (выполнены, оказаны) в полном соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации, в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.
6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации, и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.
7. Настоящей заявкой на участие в конкурсе сообщаем, что в отношении
___________________________________________________________________________
(наименование участника конкурса (для юридических лиц)
___________________________________________________________________________
(наименование индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о
признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не
приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не
превышает 25% (двадцать пять) балансовой стоимости (значение указать
цифрами и прописью) активов участника конкурса по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на
участие в конкурсе информации и подтверждаем право заказчика,
уполномоченного органа, специализированной организации, не противоречащее
требованию формирования равных для всех участников конкурса условий,
запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей
заявке на участие в конкурсе юридических и физических лиц информацию,
уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о
соисполнителях.
9. В случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о
заключении с нами контракта в установленных законодательством случаях мы
подтверждаем право заказчика, уполномоченного органа, специализированной
организации, не противоречащее требованию формирования равных для всех
участников конкурса условий, запрашивать информацию в банке или иной
кредитной организации о подлинности банковской гарантии, представленной в
качестве обеспечения исполнения контракта.
10. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на
себя обязательства подписать контракт с ___________________________________
(указывается наименование
заказчика)
на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с
требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.
11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями
конкурса или принятия решения о заключении с нами контракта в установленных
законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд случаях и нашего
уклонения от заключения контракта на поставку товара (выполнение работ,
оказание услуг), являющегося предметом конкурса, внесенная нами сумма
обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращается и
перечисляется в бюджет ___________.
Также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о
_________________________________ в Реестр недобросовестных поставщиков
(наименование участника конкурса)
в случае уклонения нами от заключения контракта.
12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с заказчиком, уполномоченным
органом и специализированной организацией нами уполномочен ___________
___________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию
уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием междугородного
кода телефонной связи), адрес)
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному
уполномоченному лицу.
13. Банковские реквизиты участника конкурса:
ИНН ___________________, КПП ___________________.
Наименование и местонахождение обслуживающего банка __________________.
Расчетный счет __________ Корреспондентский счет _____________________.
Код БИК ___________________.
14. ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа участника открытого конкурса ______________________
15. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
______________________________________________________________________.
16. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы,
являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе, согласно
описи на ___ лист.

Участник конкурса/
уполномоченный представитель _______________ (Фамилия И.О.)
(подпись)

   --------------------------------

<*> Сведения, предусмотренные пунктами 13, 14, 16, представляются
участником по собственному усмотрению. В случае непредставления указанных
сведений обеспечение заявки возвращается на счет, указанный в документе,
подтверждающем внесение обеспечения заявки. Непредставление указанных
сведений не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
<**> Пункт 9 добавляется в форму заявки на участие в конкурсе в
случаях, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование
обеспечения исполнения контракта.



Форма 3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА/ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ
ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТ, УСЛУГ, О ЦЕНЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Приложение ___
к Заявке на участие в конкурсе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О ЦЕНЕ КОНТРАКТА

№ п/п
Наименование товаров, работ, услуг
Единица измерения
Кол-во
Цена за ед. изм., вкл. все налоги и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации (руб./иная валюта <1>) <*>
Стоимость, вкл. все налоги и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации (руб./иная валюта <2>)
1.





2.





3.












ИТОГО цена контракта


ИТОГО цена контракта, включая все налоги и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации, составляет: ________ (указать значение цифрами и прописью).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О ЦЕНЕ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТ, УСЛУГ <*>

№ п/п
Наименование товаров, работ, услуг
Единица измерения
Цена за ед. изм., вкл. все налоги и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации (руб./иная валюта <3>)
Стоимость, вкл. все налоги и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации (руб./иная валюта <4>)






ИТОГО предложенная цена с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации __________ (указать наименование единицы товара, работ, услуг соответственно) составляет _____________________________ (указать значение цифрами и прописью).

<*> Рекомендуется заполнить.
<1> В случае указания таковой заказчиком в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
<2> В случае указания таковой заказчиком в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
<3> В случае указания таковой заказчиком в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
<4> В случае указания таковой заказчиком в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О ЦЕНЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ (КАЖДОЙ ЗАПАСНОЙ ЧАСТИ)
К ТЕХНИКЕ, ОБОРУДОВАНИЮ <*>

№ п/п
Наименование запасной части, техники, оборудования, для которой предназначена соответствующая запасная часть
Единица измерения
Кол-во
Цена за ед. изм., вкл. все налоги и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации (руб./иная валюта <1>)
Стоимость, вкл. все налоги и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации (руб./иная валюта <2>)
1.





2.





3.












ИТОГО цена запасных частей


ИТОГО предложенная цена запасных частей к ______________________ (указать наименование техники, оборудования соответственно) с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации составляет ________________ (указать значение цифрами и прописью).
--------------------------------
<*> Предложение о цене единицы товара, услуги должно быть включено в форму заявки в случае закупки технических средств реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению для нужд заказчиков, если в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" предусмотрено право заказчика заключить контракт с несколькими участниками конкурса.
Предложение о цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и цена единицы работы, услуги по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе цена работ по замене указанных запасных частей, должны быть включены в форму заявки в случае, если при проведении конкурса на право заключить контракт на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования, если в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" конкурсной документации предусмотрена начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию, цена единицы услуги, работы.
Предложение о цене единицы услуги должно быть включено в форму заявки в случае, если при проведении конкурса на право заключить контракт на оказание услуг связи, юридических услуг в случае, если в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" конкурсной документации предусмотрена цена единицы услуги.
<1> В случае указания таковой заказчиком в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
<2> В случае указания таковой заказчиком в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".

Участник конкурса/уполномоченный представитель _____________ (Фамилия И.О.)
(подпись)

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия
соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)



Форма 4. КАЧЕСТВЕННЫЕ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Приложение ___
к Заявке на участие в конкурсе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№ п/п
Наименование показателя (заполняется в соответствии с частью V "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ")
Требуемое значение (заполняется в соответствии с частью V "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ")
Предложение участника конкурса
Примечание
1.




2.




3.




...





Примечание. Участник конкурса может подтвердить содержащиеся в данной
форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его усмотрению,
документы. Непредставление таких документов не является основанием для
отказа в допуске к участию в конкурсе.

Участник конкурса/уполномоченный представитель _____________ (Фамилия И.О.)
(подпись)

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия
соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)



Форма 5. СТОИМОСТЬ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

Приложение ___
к Заявке на участие в конкурсе

№ п/п
Наименование поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
Сроки (периоды) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
Начало поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
Окончание поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
1



2



3



...




Участник конкурса/
уполномоченный представитель ___________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия
соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)



Форма 6. РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТОВАРА

Приложение ___
к Заявке на участие в конкурсе

РАСЧЕТ
РАСХОДОВ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТОВАРА

№ п/п
Наименование показателя
Значение
Примечание
1
Стоимость запасных частей с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, руб./иная валюта <1>


2
Стоимость расходных материалов с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, руб./иная валюта <2>


3
ИТОГО расходы на эксплуатацию товаров



ИТОГО расходы на эксплуатацию товаров с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации составляют: _____ (указать значение цифрами и прописью).
1. Расшифровка стоимости запасных частей (в ценах на момент подачи заявки на участие в конкурсе), которые будут заменяться в течение _____ лет с ввода товаров в эксплуатацию (согласно требованиям производителя и ресурсу замены таких запасных частей):

№ п/п
Год
Стоимость в расчете на 1 единицу товаров с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, руб./иная валюта <3>
Пояснения, примечания, расшифровка стоимости
1
...


2
...


...
ИТОГО за ____ лет



--------------------------------
<1> В случае указания таковой заказчиком в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
<2> В случае указания таковой заказчиком в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
<3> В случае указания таковой заказчиком в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".

2. Расшифровка стоимости расходных материалов (в ценах на момент подачи заявки на участие в конкурсе) на ___ лет эксплуатации товаров:

№ п/п
Год
Стоимость в расчете на 1 единицу товаров с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, руб./иная валюта <1>
Пояснения, примечания, расшифровка стоимости
1
...


2
...


...
ИТОГО за ____ лет



Примечание. Данное приложение к заявке на участие в конкурсе является
обязательным в случае, если в приложении 1 к части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
КОНКУРСА" заказчиком установлен критерий оценки заявок на участие в
конкурсе "расходы на эксплуатацию товара".
Участник конкурса может подтвердить содержащиеся в данной форме
сведения, приложив к ней любые необходимые, по его усмотрению, документы.
Непредставление таких документов не является основанием для отказа в
допуске к участию в конкурсе.

   --------------------------------

<1> В случае указания таковой заказчиком в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА КОНКУРСА".

Участник конкурса/уполномоченный представитель ____________ (Фамилия И.О.)
(подпись)

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия
соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)



Форма 7. РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОВАРА

Приложение ___
к Заявке на участие в конкурсе

РАСЧЕТ
РАСХОДОВ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОВАРА

№ п/п
Наименование показателя
Значение
Примечание
1
Стоимость запасных частей с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, руб./иная валюта <1>


2
Стоимость расходных материалов с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, руб./иная валюта <2>


3
Стоимость работ по техническому обслуживанию с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, руб./иная валюта <3>



ИТОГО расходы на техническое обслуживание товара



ИТОГО расходы на техническое обслуживание товара с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации составляют: _____ (указать значение цифрами и прописью).
1. Расшифровка стоимости запасных частей (в ценах на момент подачи заявки на участие в конкурсе), которые необходимы при техническом обслуживании товаров:

№ п/п
Год
Стоимость в расчете на 1 единицу товаров с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, руб./иная валюта <4>
Пояснения, примечания, расшифровка стоимости
1
...


2
...


3
...


...
ИТОГО за __ лет



--------------------------------
<1> В случае указания таковой заказчиком в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
<2> В случае указания таковой заказчиком в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
<3> В случае указания таковой заказчиком в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
<4> В случае указания таковой заказчиком в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".

2. Расшифровка стоимости расходных материалов (в ценах на момент подачи заявки на участие в конкурсе):

№ п/п
Год
Стоимость в расчете на 1 единицу товаров с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, руб./иная валюта <1>
Пояснения, примечания, расшифровка стоимости
1
...


2
...


3
...


...
ИТОГО за __ лет



3. Расшифровка стоимости работ по техническому обслуживанию (в ценах на момент подачи заявки на участие в конкурсе):

№ п/п
Год
Стоимость в расчете на 1 единицу товаров с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, руб./иная валюта <2>
Пояснения, примечания, расшифровка стоимости
1
...


2
...


3
...


...
ИТОГО за __ лет



Примечание. Данное приложение к заявке на участие в конкурсе является обязательным в случае, если в приложении 1 к части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" заказчиком установлен критерий оценки заявок на участие в конкурсе "расходы на техническое обслуживание товара".
Участник конкурса может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его усмотрению, документы. Непредставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

--------------------------------
<1> В случае указания таковой заказчиком в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
<2> В случае указания таковой заказчиком в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".

Участник конкурса/уполномоченный представитель _____________ (Фамилия И.О.)
(подпись)

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия
соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)



Форма 8. КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

Приложение ___
к Заявке на участие в конкурсе

№ п/п
Наименование поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
Требуемое значение (заполняется в соответствии с частью V "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ")
Предложение участника конкурса
Примечание
1.




2.




3.




...





Участник конкурса может подтвердить содержащиеся в данной форме
сведения, приложив к ней любые необходимые, по его усмотрению, документы.
Непредставление таких документов не является основанием для отказа в
допуске к участию в конкурсе.

Участник конкурса/уполномоченный представитель _____________ (Фамилия И.О.)
(подпись)

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия
соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)



Форма 9. ДОВЕРЕННОСТЬ

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. Красногорск
___________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Юридическое лицо (физическое лицо) - участник конкурса: _______________
______________________________________________________ (далее - доверитель)
(наименование участника конкурса)
в лице ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующий(ая) на основании _____________________________________________,
(устава, доверенности, положения и т.д.)
доверяет _________________________________________________________ (далее -
(фамилия, имя, отчество, должность)
представитель), паспорт серии ______ № _________ выдан ____________________
"____" ______________________, представлять интересы доверителя на конкурсе
________________________________________________________ (далее - конкурс),
(указать наименование предмета конкурса)
проводимом ________________________________________________________________
(указать название заказчика и уполномоченного органа)
Представитель уполномочен от имени доверителя подавать заказчику,
уполномоченному органу, специализированной организации, конкурсной комиссии
необходимые документы, получать и подписывать от имени доверителя
документы, включая заявку на участие в конкурсе, совершать иные действия,
связанные с участием доверителя в конкурсе.
Подпись представителя _______________________________ удостоверяю.
Доверенность действительна по "___" ____________________ ________ г.

Участник конкурса/уполномоченный представитель ____________ (Фамилия И.О.)
(подпись)

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия
соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)



Форма 10. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ТРЕБОВАНИЯМ,
УСТАНОВЛЕННЫМ СТАТЬЕЙ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 24.07.2007
№ 209-ФЗ "О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Приложение ____
к Заявке на участие в конкурсе
(Заполняется только при осуществлении закупки
у субъектов малого предпринимательства)

ДЕКЛАРАЦИЯ
СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ СТАТЬЕЙ
4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 24.07.2007 № 209-ФЗ "О РАЗВИТИИ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

______________________________________________ <1> относится к
субъектам малого предпринимательства и подтверждает свое соответствие
требованиям, установленным частью 1 статьи 4 Федерального закона
от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации", в том числе:
1. Для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных
юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных
организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не превышает
двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных
фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия,
принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся
субъектами малого предпринимательства, не превышает двадцать пять
процентов.
2. Средняя численность работников за предшествующий календарный год не
превышает следующего предельного значения средней численности работников
для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно.
3. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на
добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная
стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий
календарный год не превышает предельных значений, установленных
Правительством Российской Федерации для субъектов малого
предпринимательства.

Участник конкурса/уполномоченный представитель ___________ (Фамилия И.О.)
(подпись)

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия
соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)

   --------------------------------

<1> Указывается наименование участника конкурса.

IV. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Проект государственного контракта прилагается отдельно.

V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Техническая часть прилагается отдельно.





Приложение № 2
к распоряжению Комитета
по конкурентной политике
Московской области
от 9 июля 2014 г. № 50-01-19/14

ТИПОВАЯ КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Конкурс с ограниченным участием
на право заключения государственного (муниципального)
контракта на

Специализированная организация:

Московская область, 2014 г.

I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование

1.1.1. Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон), а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

1.2. Заказчик, уполномоченный орган,
специализированная организация

1.2.1. Заказчик, уполномоченный орган, указанный в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" настоящей конкурсной документации соответственно (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей конкурсной документации, если рядом с такой ссылкой не указано иного), проводит конкурс с ограниченным участием (далее - конкурс), предмет и условия которого указаны в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА", в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.
1.2.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация извещает всех заинтересованных лиц о проведении конкурса и возможности подавать заявки на участие в конкурсе на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" и в части V "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ", в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации.
1.2.3. Если иное не предусмотрено конкурсной документацией, поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).
1.2.4. Специализированная организация, привлеченная заказчиком, уполномоченным органом и указанная в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА", выполняет часть функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя).

1.3. Информационное обеспечение конкурса

1.3.1. До ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация, подлежащая размещению в единой информационной системе, размещается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт, единая информационная система) через Единую информационную систему управления закупками Московской области (далее - ЕАСУЗ).
1.3.2. Извещение о проведении конкурса размещается уполномоченным органом, заказчиком, специализированной организацией в порядке (о взаимодействии), утвержденном Правительством Московской области, не менее чем за двадцать дней до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе или открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

1.4. Требования к участникам конкурса

1.4.1. В конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. Участник закупки имеет право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей на основании доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.
1.4.2. Участник конкурса вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, заявки на любые несколько лотов или все лоты. В отношении каждого лота участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.
1.4.3. Участник закупки для того, чтобы принять участие в конкурсе, должен удовлетворять единым и в случае установления конкурсной документацией дополнительным требованиям, установленным в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".

1.5. Расходы на участие в конкурсе
и при заключении контракта

1.5.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением контракта, а заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.6. Преимущества, предоставляемые при осуществлении закупок

1.6.1. Заказчик, уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, предоставляет преимущества при участии в конкурсе учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов при участии в закупке в порядке и в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленным Правительством Российской Федерации. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".

1.7. Условия допуска к участию в конкурсе.
Отклонение от участия в конкурсе

1.7.1. Отбор участников конкурса осуществляется в соответствии со ст. 56 Закона. Заявка на участие в конкурсе признается надлежащей, если она соответствует требованиям Закона, извещению об осуществлении закупки и конкурсной документации, а участник закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в конкурсной документации.
1.7.2. Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурсной документации, или такая заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации.

2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1. Содержание конкурсной документации

2.1.1. Конкурсная документация включает перечень частей, разделов, подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в конкурсную документацию в порядке, предусмотренном Законом.
2.1.2. Конкурсная документация предоставляется всем заинтересованным лицам в порядке и на условиях, предусмотренных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.
2.1.3. Конкурсная документация для ознакомления также доступна в электронном виде на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

2.2. Разъяснение положений конкурсной документации

2.2.1. Проведение переговоров заказчиком, уполномоченным органом, членами комиссий по осуществлению закупок с участником закупки не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом.
2.2.2. Любой участник конкурса вправе направить в письменной форме заказчику/уполномоченному органу запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса заказчик/уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснений положений конкурсной документации такие разъяснения должны быть размещены заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее суть.

2.3. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса
и конкурсную документацию

2.3.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
Изменение объекта закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в конкурсе не допускаются. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса, и в течение двух рабочих дней с этой даты направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе таких изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе этот срок составлял не менее чем десять рабочих дней, за исключением случаев, предусмотренных Законом. Если в конкурсную документацию такие изменения вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен в отношении конкретного лота.
2.3.2. Участники конкурса, использующие конкурсную документацию с официального сайта www.zakupki.gov.ru, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении конкурса и в конкурсную документацию, размещенные на официальном сайте.
2.3.3. Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если участник конкурса не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию, размещенными надлежащим образом.

2.4. Отказ от проведения конкурса

2.4.1. Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по одному и более лоту не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. После размещения в единой информационной системе извещения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не вправе вскрывать конверты с заявками участников закупки или открывать доступ к поданным в форме электронных документов заявкам.
2.4.2. По истечении срока отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и до заключения контракта заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.
2.4.3. Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения, а также незамедлительно доводится до сведения участников закупки, подавших заявки (при наличии у заказчика информации для осуществления связи с данными участниками). Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе.
2.4.4. При отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика.

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

3.1. Форма заявки на участие в конкурсе
и требования к ее оформлению

3.1.1. Заявки на участие в конкурсе представляются по форме и в порядке, которые указаны в конкурсной документации, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации (часть II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА").
3.1.2. Датой подачи заявки на участие в конкурсе является дата поступления такой заявки по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.
3.1.3. Участники конкурса имеют право подать свои заявки на участие в конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
3.1.4. Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещения о проведении конкурса.
3.1.5. В случае отправления заявки на участие в конкурсе посредством почтовой связи участник конкурса самостоятельно несет риск непоступления такой заявки заказчику, уполномоченному органу, специализированной организации с соблюдением необходимых сроков.
3.1.6. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указана информация о подавшем его лице, и требование о предоставлении соответствующей информации не допускаются.
3.1.7. Поступившие конверты с заявками регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления конвертов с заявками на участие в конкурсе. Запись регистрации конверта должна включать регистрационный номер заявки, дату и время поступления, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт должностному лицу заказчика, уполномоченного органа.
3.1.8. По требованию участника конкурса, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе с указанием даты и времени его получения.
3.1.9. Участники конкурса, подавшие заявки на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.
3.1.10. Участник конкурса подает в письменной форме заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия, или в форме электронного документа (если такая форма подачи заявки допускается конкурсной документацией).
3.1.11. Участник конкурса готовит заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями настоящего раздела "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" и в соответствии с формами документов, установленными частью III "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА".
3.1.12. В случае если участник конкурса планирует принять участие в конкурсе по нескольким или всем лотам, он должен подготовить заявку на участие в конкурсе на каждый такой лот отдельно с учетом требований настоящего раздела "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ".
3.1.13. При описании условий и предложений участник конкурса должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное не указано в части V "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ".
3.1.14. Сведения, которые содержатся в заявках участников конкурса, не должны допускать двусмысленных толкований.
3.1.15. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в открытом конкурсе, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе и том такой заявки должны содержать опись (часть III "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА") входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника открытого конкурса (для юридического лица) и подписаны участником открытого конкурса или лицом, уполномоченным участником открытого конкурса. Соблюдение участником открытого конкурса указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе и тома заявки на участие в открытом конкурсе, поданы от имени участника открытого конкурса и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов.
Ненадлежащее исполнение участником конкурса требования о том, что все листы таких заявки и тома должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
3.1.16. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, рекомендуется подтверждать печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА". Требовать от участника конкурса представления оригиналов документов не допускается.
3.1.17. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, входящих в состав такой заявки, рекомендуется не применять факсимильные подписи.
3.1.18. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней, рекомендуется располагать в порядке, указанном в форме "ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ" (форма 1 части III "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА").
3.1.19. Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления в заявке рекомендуется скреплять печатью и заверять подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверять (физическим лицом).
3.1.20. Все документы, представляемые участниками конкурса в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.
3.1.21. Опечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в конкурсе, подаваемыми в письменной форме:
3.1.21.1. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия. На таком конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка, наименование и номер лота и идентификационный код закупки следующим образом: "Заявка на участие в конкурсе ____________ (наименование конкурса). Лот № ___.______ (наименование лота). Идентификационный код закупки ____________". Идентификационный код закупки указывается на основании идентификационного кода закупки, который содержится в извещении о проведении соответствующего конкурса.
3.1.21.2. Участник конкурса вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
3.1.21.3. Конверт должен быть запечатан способом, исключающим возможность вскрытия конверта без нарушения его целостности.
3.1.22. Если конверт не запечатан или маркирован с нарушением требований конкурсной документации, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.
3.1.23. Все заявки на участие в конкурсе, приложения к ним, а также отдельные документы, входящие в состав заявок на участие в конкурсе, не возвращаются, кроме отозванных участниками конкурса заявок на участие в конкурсе, а также заявок на участие в конкурсе, поданных с опозданием.

3.2. Изменения заявок на участие в конкурсе

3.2.1. Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
3.2.2. Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.
3.2.3. Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке.
3.2.3.1. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в опечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование конкурса, наименование и номер лота, идентификационный код закупки в следующем порядке: "Изменение заявки на участие в конкурсе ______________ (наименование конкурса). Лот № ____ _________________ (наименование лота). Идентификационный код закупки ______________ (регистрационный номер заявки)".
3.2.3.2. Изменения заявки на участие в конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе, подаваемых в письменной форме в соответствии с положениями подраздела 3.1.
3.2.4. Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан или маркирован с нарушением требований настоящего пункта, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.
3.2.5. До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и в конкурсной документации (часть II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА").
3.2.6. Участники конкурса имеют право изменить свои заявки на участие в конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не позже времени, указанного в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации (часть II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА").
3.2.7. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.
3.2.8. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.
3.2.9. Участники конкурса, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок, до вскрытия конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений заявок до момента их вскрытия.
3.2.10. Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.

3.3. Отзыв заявок на участие в конкурсе

3.3.1. Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения срока подачи заявок и момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
3.3.2. Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке:
3.3.2.1. Участник конкурса подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в конкурсе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, номер и наименование лота, идентификационный код закупки, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе.
3.3.2.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом - участником конкурса.
3.3.2.3. До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе заявления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации (часть II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА").
3.3.3. Если уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе подано с нарушением требований настоящего пункта, заказчик не несет ответственности в случае его потери.
3.3.4. Участники конкурса имеют право отозвать свои заявки на участие в конкурсе до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, а также в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не позднее времени, указанного в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации (часть II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА").
3.3.5. Уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.
3.3.6. После получения и регистрации уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе заказчик, уполномоченный орган сравнивают регистрационный номер заявки, указанный в заявке и в уведомлении об отзыве соответствующей заявки на участие в конкурсе, и в случае, если они совпадают, вскрывают (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника конкурса) конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше, считаются неподанными.
3.3.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.

3.4. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

3.4.1. Конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший после истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, не вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в порядке, установленном конкурсной документацией.

3.5. Порядок возврата заявок на участие в конкурсе

3.5.1. В случае поступления уведомления об отзыве заявки до дня, предшествующего сроку окончания подачи заявок на участие в конкурсе, заказчик/уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления уведомления возвращает конверт с заявкой участнику по адресу, указанному на конверте с такой заявкой.
При отсутствии на конверте с такой заявкой информации о почтовом адресе конверт вскрывается, о чем составляется акт вскрытия конверта. В соответствии со сведениями о почтовом/юридическом адресе осуществляется возврат заявки в течение 5 рабочих дней с даты составления акта вскрытия конверта.
3.5.2. В случае поступления уведомления об отзыве заявки в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе возврат отозванной заявки осуществляется при вскрытии конвертов соответствующему представителю участника.

3.6. Язык документов, входящих в состав заявки
на участие в конкурсе

3.6.1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником конкурса, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, которыми обмениваются участники конкурса и заказчик или уполномоченный орган, должны быть написаны на русском языке.
3.6.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе расценивается конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.
3.6.3. Входящие в заявку на участие в конкурсе документы, оригиналы которых выданы участнику конкурса третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.
3.6.4. На входящих в заявку на участие в конкурсе документах, выданных компетентным органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть подвергнут консульской легализации.

3.7. Валюта заявки на участие в конкурсе

3.7.1. Все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях, за исключением случаев, когда к заявке на участие в конкурсе могут быть приложены документы, оригиналы которых выданы участнику конкурса третьими лицами, в которых суммы денежных средств могут быть выражены в других валютах, или в иностранной валюте в соответствии с пунктом 3.7.2 конкурсной документации.
3.7.2. В случае если в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" начальная (максимальная) цена контракта (лота, единицы товара, услуги и (или) работы, запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию) установлена в иностранной валюте, все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней должны быть выражены в такой валюте.
3.7.3. Выражение денежных сумм в других, нежели российские рубли, валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.7.1, 3.7.2, расценивается конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.
3.7.4. В случае если участник конкурса не имеет возможности указания денежных сумм исключительно в российских рублях, а также в случае, указанном в пункте 3.7.1, в заявке на участие в конкурсе необходимо указывать денежный эквивалент таких сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса. При этом ценой контракта в случае, если участнику конкурса, подавшему такую заявку, будет предложено заключить контракт, будет цена в рублях, указанная в заявке на участие в конкурсе участника конкурса.

3.8. Требования к содержанию документов, входящих в состав
заявки на участие в конкурсе

3.8.1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать документы и сведения, указанные в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
3.8.2. В случае неполного представления документов и (или) сведений, перечисленных в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА", участник конкурса не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе.
Исключением является непредоставление документов, подтверждающих квалификацию участника конкурса, в случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника конкурса. В указанном случае отсутствие документов, подтверждающих квалификацию участника, не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям Федерального закона.
3.8.3. Представление заявки на участие в конкурсе с отклонением по форме, установленной конкурсной документацией, расценивается конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.
3.8.4. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

3.9. Требования к предложениям о цене контракта

3.9.1. Цена контракта, предлагаемая участником конкурса, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
3.9.2. В случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником конкурса, превышает начальную (максимальную) цену контракта, соответствующий участник конкурса не допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной документацией.
3.9.3. Участник конкурса производит расчет цены контракта в соответствии с требованиями части V "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ" и представляет предложение по форме "ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА", приведенной в части III "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА".
3.9.4. Цена контракта должна включать все налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.10. Требования к содержанию и описанию предложения
участника конкурса в отношении объекта закупки
(поставляемого товара, выполняемых работ,
оказываемых услуг)

3.10.1. Описание участниками конкурса поставляемого товара, в случае если он является предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками конкурса выполняемых работ, оказываемых услуг, в случае если они являются предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями части V "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ" и по форме "ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕННЫХ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ", приведенной в части III "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА".

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

В части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" содержится информация для данного конкретного конкурса, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения части I "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА".
При возникновении противоречия между положениями части I "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА" и части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" применяются положения части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".


№ Наименование Информация
пункта

1. Наименование Место нахождения:
заказчика, Почтовый адрес:
контактная Контактные лица:
информация тел.:
Адрес электронной почты:

2. Наименование Место нахождения:
уполномоченного Почтовый адрес:
органа, контактная Контактные лица:
информация тел.:
Адрес электронной почты:

3. Наименование Место нахождения:
специализированной Почтовый адрес:
организации, Телефон/факс
контактная Электронная почта:
информация Контактные лица

4. Используемый способ Конкурс с ограниченным участием
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

5. Идентификационный Заполняется с 1 января 2016 года
код закупки

6. Официальный сайт, на www.zakupki.gov.ru
котором размещена
конкурсная
документация

7. Информация о Принятое заказчиком решение по результатам
закупке, подлежащей первого этапа обязательного общественного
обязательному обсуждения:
общественному ____________________________________________
обсуждению ____________________________________________

8. Конкурсная Конкурсная документация, размещенная на
документация, официальном сайте www.zakupki.gov.ru,
способы получения, доступна для ознакомления без взимания платы.
срок, место и Конкурсная документация предоставляется на
порядок русском языке.
предоставления Конкурсная документация предоставляется
любому заинтересованному лицу, направившему
заказчику/специализированной организации
письменное заявление на получение конкурсной
документации. Заявление на получение
конкурсной документации должно содержать
название конкурса, наименование организации
(ФИО физического лица), контактные данные.
Выдача конкурсной документации производится
лицу, обладающему правом действовать от имени
участника конкурса без доверенности, или
иному лицу при представлении оригинала
доверенности. Конкурсная документация
предоставляется заказчиком/специализированной
организацией в течение двух рабочих дней с
даты получения соответствующего заявления.
О готовности конкурсной документации
заказчик/специализированная организация
извещает заинтересованное лицо по контактным
данным, указанным в заявлении.
При этом конкурсная документация
предоставляется в форме документа на бумажном
носителе после внесения данным лицом платы за
предоставление конкурсной документации, если
данная плата установлена заказчиком и
указание об этом содержится в извещении о
проведении конкурса, за исключением случаев
предоставления конкурсной документации в
форме электронного документа.
Место предоставления документации:
Дата начала предоставления конкурсной
документации: __.__.2014.
Дата окончания предоставления конкурсной
документации: __.__.2014

9. Плата, взимаемая Не установлено
заказчиком за
предоставление
конкурсной
документации

10. Наименование и
описание объекта
закупки и условий
контракта
Объем, место и сроки
завершения
выполнения работ
(оказания
услуг)/количество,
место и сроки
доставки товара

11. Информация о валюте, Российский рубль
используемой для
формирования цены
контракта и расчетов
с поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

12. Начальная ________________ руб.
(максимальная) цена Начальная (максимальная) цена контракта
контракта включает в себя все расходы, в том числе
расходы на материалы, транспортные услуги,
монтаж оборудования, страхование, услуги
субподрядных организаций, а также расходы на
уплату налогов, сборов и других обязательных
платежей

Начальная _________________________________
(максимальная) цена
единицы работы или
1
услуги

13. Источник Бюджет __________________.
финансирования КБК:

14. Обоснование
начальной
(максимальной) цены
контракта

15. Форма, сроки и В соответствии с проектом государственного
порядок оплаты контракта
товара, работ, услуг

16. Единые требования к 1. Соответствие требованиям, установленным в
участникам закупки, соответствии с законодательством Российской
установленные Федерации к лицам, осуществляющим поставку
Федеральным законом товара, выполнение работы, оказание услуги,
от 05.04.2013 № являющихся объектом закупки, а именно:
44-ФЗ "О контрактной ____________________________________________
системе в сфере 2. Непроведение ликвидации участника закупки
закупок товаров, - юридического лица и отсутствие решения
работ, услуг для арбитражного суда о признании участника
обеспечения закупки - юридического лица или
государственных и индивидуального предпринимателя
муниципальных нужд", несостоятельным (банкротом) и об открытии
а также заказчиком конкурсного производства.
3. Неприостановление деятельности участника
закупки в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на
участие в закупке.
4. Отсутствие у участника закупки недоимки по
налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации (за исключением
сумм, на которые предоставлены отсрочка,
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по
которым имеется вступившее в законную силу
решение суда о признании обязанности
заявителя по уплате этих сумм исполненной или
которые признаны безнадежными к взысканию в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах) за прошедший
календарный год, размер которых превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов участника закупки, по данным
бухгалтерской отчетности за последний
отчетный период. Участник закупки считается
соответствующим установленному требованию в
случае, если им в установленном порядке
подано заявление об обжаловании указанных
недоимки, задолженности и решение по такому
заявлению на дату рассмотрения заявки на
участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) не принято.
5. Отсутствие у участника закупки -
физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа или
главного бухгалтера юридического лица -
участника закупки судимости за преступления в
сфере экономики (за исключением лиц, у
которых такая судимость погашена или снята),
а также неприменение в отношении указанных
физических лиц наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью,
которые связаны с поставкой товара,
выполнением работы, оказанием услуги,
являющихся объектом осуществляемой закупки, и
административного наказания в виде
дисквалификации.
6. Обладание участником закупки
исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с
исполнением контракта заказчик приобретает
права на такие результаты, за исключением
случаев заключения контрактов на создание
произведений литературы или искусства,
исполнения, на финансирование проката или
показа национального фильма.
7. Отсутствие между участником закупки и
заказчиком конфликта интересов, под которым
понимаются случаи, при которых руководитель
заказчика, член комиссии по осуществлению
закупок, руководитель контрактной службы
заказчика, контрактный управляющий состоят в
браке с физическими лицами, являющимися
выгодоприобретателями, единоличным
исполнительным органом хозяйственного
общества (директором, генеральным директором,
управляющим, президентом и другими), членами
коллегиального исполнительного органа
хозяйственного общества, руководителем
(директором, генеральным директором)
учреждения или унитарного предприятия либо
иными органами управления юридических лиц -
участников закупки, с физическими лицами, в
том числе зарегистрированными в качестве
индивидуального предпринимателя, -
участниками закупки либо являются близкими
родственниками (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородными и неполнородными (имеющими общих
отца или мать) братьями и сестрами),
усыновителями или усыновленными указанных
физических лиц. Под выгодоприобретателями для
целей настоящего пункта понимаются физические
лица, владеющие напрямую или косвенно (через
юридическое лицо или через несколько
юридических лиц) более чем десятью процентами
голосующих акций хозяйственного общества либо
долей, превышающей десять процентов в
уставном капитале хозяйственного общества.
8. (Заказчик вправе установить данное
требование) Отсутствие в реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) информации об участнике закупки
- юридическом лице, в том числе информации об
учредителях, о членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем
функции единоличного исполнительного органа
участника закупки

17. Дополнительные 1. Наличие у участника закупки опыта работы,
требования к связанного с предметом контракта, а именно:
участникам закупки наличие у участника закупки опыта исполнения
(с учетом правопреемства) контракта, договора
на выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, в течение 3 лет
до даты подачи заявки на участие в конкурсе.
При этом учитывается стоимость ранее
исполненного контракта (договора),
составляющая не менее 20 процентов начальной
(максимальной) цены контракта, договора (цены
лота), на право заключить который проводится
конкурс с ограниченным участием.
2. Наличие собственного и (или) арендованного
на срок исполнения контракта оборудования и
других материальных ресурсов в объеме,
установленном конкурсной документацией,
необходимом для надлежащего и своевременного
исполнения контракта

18. Преимущества, Предоставляются/Не предоставляются
предоставляемые при
участии в конкурсе
учреждений и
предприятий
уголовно-
исполнительной
системы, организаций
инвалидов
Процент
предоставляемых
преимуществ

19. Ограничение участия
в определении
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

20. Требование к Установлено/не установлено
участнику конкурса, Объем привлечения _____%
не являющемуся
субъектом малого
предпринимательства
или социально
ориентированной
некоммерческой
организацией, о
привлечении к
исполнению контракта
субподрядчиков,
соисполнителей из
числа субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

21. Дата начала и Дата начала предоставления разъяснений
окончания срока положений конкурсной документации:
предоставления __.__.2014.
участникам конкурса Дата окончания предоставления разъяснений
разъяснений положений конкурсной документации: __.__.2014
положений конкурсной
документации

22. Срок и место подачи Срок подачи заявок на участие в конкурсе:
заявок на участие в с "___" ________ 201__ года
конкурсе до ___ часов ____ минут
"___" _________ 201__ года.
Заявки на участие в конкурсе подаются в
письменной форме по адресу:
___________________________________________
(указать фактический адрес)
В случае если заказчик, уполномоченный орган
расположен в здании Дома Правительства
Московской области:
Срок подачи заявок на участие в конкурсе:
с "___" ______________ 201__ года
до 16 часов 00 минут "___" ________ 201__
года (дата, предшествующая дате вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе).
Заявки на участие в конкурсе подаются в
письменной форме в подразделение "одно окно"
по адресу: Московская область, Красногорск-7,
бульвар Строителей, д. 1, здание центрального
контрольно-пропускного пункта Дома
Правительства Московской области.
В день, указанный в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА КОНКУРСА", участники конкурса подают
свои заявки на участие в конкурсе
непосредственно на заседании конкурсной
комиссии перед вскрытием конвертов с заявками
на участие в конкурсе или в случае проведения
конкурса по нескольким лотам перед вскрытием
конвертов с заявками на участие в конкурсе,
поданными в отношении каждого лота

23. Документы, входящие Заявка на участие в конкурсе должна быть
в состав заявки на подготовлена в соответствии с требованиями
участие в конкурсе раздела 3 "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И
ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" и в
соответствии с формами документов,
установленными частью III "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
КОНКУРСА" и содержать:
1. Наименование, фирменное наименование (при
наличии), место нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица), идентификационный
номер налогоплательщика (при наличии)
учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего
функции единоличного исполнительного органа
участника открытого конкурса, фамилия, имя,
отчество (при наличии), паспортные данные,
место жительства (для физического лица),
номер контактного телефона - указываются
участником конкурса в форме "ЗАЯВКА НА
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" (форма 2 части III
"ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА").
2. Предложение о цене контракта, оформляемое
в соответствии с формой 3 части III "ОБРАЗЦЫ
ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
КОНКУРСА".
3. Предложение о качестве работ, оформляемое
в соответствии с формой 4 части III "ОБРАЗЦЫ
ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА".
4. Выписка из единого государственного
реестра юридических лиц или
засвидетельствованная в нотариальном порядке
копия такой выписки (для юридического лица),
выписка из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или
засвидетельствованная в нотариальном порядке
копия такой выписки (для индивидуального
предпринимателя), которые получены не ранее
чем за шесть месяцев до даты размещения в
единой информационной системе извещения о
проведении открытого конкурса, копии
документов, удостоверяющих личность (для
иного физического лица), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического
лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством
соответствующего государства (для
иностранного лица).
5. Документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени участника
открытого конкурса - юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании либо
копия приказа о назначении физического лица
на должность, в соответствии с которыми такое
физическое лицо обладает правом действовать
от имени участника открытого конкурса без
доверенности (далее - руководитель). В
случае если от имени участника открытого
конкурса действует иное лицо, заявка на
участие в открытом конкурсе должна содержать
также доверенность на осуществление действий
от имени участника открытого конкурса,
заверенную печатью участника открытого
конкурса и подписанную руководителем (для
юридического лица) или уполномоченным
руководителем лицом, либо
засвидетельствованную в нотариальном порядке
копию указанной доверенности. В случае если
указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем, заявка на
участие в открытом конкурсе должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия
такого лица.
6. Копии учредительных документов участника
открытого конкурса (для юридического лица).
7. Решение об одобрении или о совершении
крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица и для участника
открытого конкурса поставка товара,
выполнение работы или оказание услуги,
являющихся предметом контракта, либо внесение
денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в открытом конкурсе,
обеспечения исполнения контракта является
крупной сделкой.
8. Документы, подтверждающие право участника
открытого конкурса на получение преимуществ в
соответствии с пунктом 18 настоящей
Информационной карты, или заверенные копии
таких документов.
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеются в
виду подпункт 1 пункта 16 настоящей Информационной карты, а не подпункт 1
пункта 17; подпункты 2-7 пункта 16, а не подпункты 2-7 пункта 17.
------------------------------------------------------------------
9. Документы, подтверждающие соответствие
участника открытого конкурса требованиям к
участникам конкурса, установленным в
подпункте 1 пункта 17 настоящей
Информационной карты, или копии таких
документов, а также декларация о соответствии
участника открытого конкурса требованиям,
установленным подпунктами 2-7 пункта 17
настоящей Информационной карты.
10. Документы, подтверждающие соответствие
участника открытого конкурса и (или)
предлагаемых им товара, работы или услуги
условиям, запретам и ограничениям в случае,
если такие условия, запреты и ограничения
установлены в конкурсной документации в
соответствии со статьей 14 Федерального
закона, или заверенные копии таких
документов.
11. Предложение участника открытого конкурса
в отношении объекта закупки, а в случае
закупки товара также предлагаемая цена
единицы товара, информация о стране
происхождения товара и производителе товара.
12. Копии документов, подтверждающих
соответствие товара, работы или услуги
требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации (при
наличии в соответствии с законодательством
Российской Федерации данных требований к
указанным товару, работе или услуге). При
этом не допускается требовать представление
таких документов, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации такие
документы передаются вместе с товаром (п. 3
ч. 2 ст. 51 Федерального закона).
13. Информация, подтверждающая
добросовестность участника открытого конкурса
(ч. 4 ст. 37 Федерального закона).
14. Документы, подтверждающие внесение
обеспечения заявки на участие в открытом
конкурсе (платежное поручение, подтверждающее
перечисление денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в открытом
конкурсе, с отметкой банка или заверенная
банком копия этого платежного поручения либо
включенная в реестр банковских гарантий
банковская гарантия).
15. Подтверждение квалификации участника (в
случае, если в конкурсной документации указан
такой критерий оценки заявок на участие в
конкурсе, как квалификация участника
открытого конкурса. Отсутствие указанных
документов не является основанием для
признания заявки не соответствующей
требованиям Федерального закона).
16. Обоснование предлагаемой цены
2
контракта .
17. Декларация о принадлежности участника
открытого конкурса к субъектам малого
предпринимательства или социально
ориентированным некоммерческим организациям
(в случае, если заказчиком установлено
ограничение об осуществлении закупки у
субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих
организаций).
18. Документы, подтверждающие соответствие
участника конкурса требованиям, установленным
пунктом 16 настоящей Информационной карты
(при наличии таких требований), или копии
этих документов.
19. Копия (копии) ранее исполненного
(исполненных) контракта (контрактов),
договора (договоров) и акта (актов)
выполненных работ.
20. Перечень оборудования и других
материальных ресурсов, сформированный в
зависимости от вида работ.
21. Выписка из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, подтверждающая право собственности на
объект недвижимости, используемый в
производственных целях (выданная не ранее чем
за 90 дней до окончания подачи заявок на
участие в конкурсе).
22. Копия договора аренды недвижимого
имущества, заключенного на срок не менее 2
лет, зарегистрированного в установленном
порядке, с приложением копии акта передачи
арендованного недвижимого имущества от
арендодателя участнику размещения заказа
(арендатору), указанием данных, позволяющих
определенно установить недвижимое имущество,
переданное арендатору в качестве объекта
аренды, а также с приложением копии
свидетельства о государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним
на объект недвижимого имущества, переданный в
аренду, или выписки из Единого
государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, подтверждающей
право собственности на объект недвижимого
имущества, используемый в производственных
целях (выданной не ранее чем за 90 дней до
окончания подачи заявок на участие в
конкурсе).
23. Перечень находящегося в собственности,
аренде (лизинге) технологического и иного
оборудования, необходимого для производства
товаров, выполнения работ, оказания услуг, с
указанием его производственных мощностей в
сутки.
24. Копии инвентарных карточек учета объектов
основных средств унифицированной формы ОС-6,
в том числе на технологическое оборудование,
необходимое для производства закупаемых
товаров, выполняемых работ, оказываемых
услуг, являющихся предметом конкурса.
25. Другие документы, прикладываемые по
усмотрению участником конкурса

24. Обеспечение заявок Требуется
на участие в
конкурсе

25. Размер обеспечения Сумма обеспечения заявки на участие в
заявок на участие в конкурсе предусмотрена в следующем размере:
конкурсе, порядок ___% от начальной (максимальной) цены
внесения денежных контракта, что составляет: _______ руб., НДС
средств в качестве не облагается.
обеспечения такой Порядок внесения:
заявки, условия Обеспечение заявки на участие в конкурсе
банковской может предоставляться участником закупки
гарантии путем внесения денежных средств или
банковской гарантией. Выбор способа
обеспечения заявки на участие в конкурсе
осуществляется участником закупок.
При обеспечении заявки на участие в конкурсе
путем внесения денежных средств на счет
заказчика, указанный в конкурсной
документации, факт внесения участником
закупки таких денежных средств подтверждается
платежным поручением, подтверждающим
перечисление денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе, с
отметкой банка или заверенной банком копией
этого платежного поручения. В платежном
поручении, утвержденном Указанием
Центрального банка Российской Федерации
от 03.03.2003 № 1256-у, в графе "назначение
платежа" указывается: "Средства, вносимые в
качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе (номер закупки __________). НДС не
облагается".
При обеспечении заявки на участие в конкурсе
путем предоставления банковской гарантии факт
обеспечения заявки подтверждается
предоставлением банковской гарантии,
включенной в реестр банковских гарантий и
соответствующей требованиям ст. 45
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд". Срок действия
банковской гарантии, предоставленной в
качестве обеспечения заявки, должен
составлять не менее чем _______ месяца с даты
3
окончания срока подачи заявок .
Банковская гарантия должна включать условие о
праве заказчика на бесспорное списание
денежных средств со счета гаранта, если
гарантом в срок не более чем пять рабочих
дней не исполнено требование заказчика об
уплате денежной суммы по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия
банковской гарантии.
Документы, подтверждающие внесение
обеспечения заявки на участие в конкурсе,
должны быть поданы участником конкурса в
составе документов, входящих в заявку на
участие в конкурсе.
В случае если участником закупки в составе
заявки представлены документы, подтверждающие
внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя), и до
даты рассмотрения и оценки заявок денежные
средства не поступили на счет, который указан
заказчиком в документации о закупке и на
котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими заказчику, такой
участник признается не предоставившим
обеспечение заявки

26. Реквизиты счета для
перечисления
денежных средств в
качестве обеспечения
заявок на участие в
конкурсе, реквизиты
для оформления
банковской гарантии
в качестве
обеспечения заявок
на участие в
конкурсе

27. Дата, время и место Вскрытие конвертов с заявками на участие в
вскрытия конвертов с конкурсе состоится __.__.2014, начиная с
заявками на участие __:__ по московскому времени, по адресу:
в конкурсе В связи с установленным по адресу
заказчика/уполномоченного органа
контрольно-пропускным режимом участнику
конкурса, подавшему заявку на участие в
конкурсе, или его представителю, желающему
присутствовать при вскрытии конвертов с
заявками на участие в конкурсе, открытии
доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе,
следует не позднее чем за один рабочий день
до даты вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе сообщить
заказчику/уполномоченному органу следующие
сведения для оформления соответствующего
пропуска: предмет конкурса (лота), номер
лота, дату вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе, фамилию, имя, отчество
своего представителя по факсимильной связи
или телефонограммой по указанным в
Информационной карте настоящей конкурсной
документации контактным телефонам
заказчика/уполномоченного органа

28. Дата рассмотрения и Рассмотрение и оценка заявок на участие в
оценки заявок на конкурсе будет осуществляться __.__.2014
участие в конкурсе

29. Критерии оценки Указаны в приложении 1 к настоящей
заявок на участие в информационной карте
конкурсе, величины
значимости этих
критериев, порядок
рассмотрения и
оценки заявок на
участие в конкурсе

30. Размер, условия Сумма обеспечения исполнения контракта
обеспечения предусмотрена в следующем размере:
исполнения ___% от начальной (максимальной) цены
контракта. контракта, что составляет: ________ руб., НДС
Порядок не облагается.
предоставления и 1. В случае если предложенная в заявке
требования к такому участника закупки цена снижена на двадцать
обеспечению пять и более процентов по отношению к
начальной (максимальной) цене контракта,
участник закупки, с которым заключается
контракт, предоставляет обеспечение
исполнения контракта в размере, превышающем в
полтора раза размер обеспечения исполнения
контракта, указанный в конкурсной
документации, но не менее чем в размере
аванса (если контрактом предусмотрена выплата
аванса).
2. В случае если при проведении конкурса
начальная (максимальная) цена контракта
составляет пятнадцать миллионов рублей и
менее и участником закупки, с которым
заключается контракт, предложена цена
контракта, которая на двадцать пять и более
процентов ниже начальной (максимальной) цены
контракта, контракт заключается только после
предоставления таким участником обеспечения
исполнения контракта в размере, указанном в
подпункте 1 настоящего пункта, или
информации, подтверждающей добросовестность
такого участника на дату подачи заявки в
соответствии с подпунктом 3 настоящего
пункта.
3. К информации, подтверждающей
добросовестность участника закупки, относится
информация, содержащаяся в реестре
контрактов, заключенных заказчиками, и
подтверждающая исполнение таким участником в
течение одного года до даты подачи заявки на
участие в конкурсе трех и более контрактов
(при этом все контракты должны быть исполнены
без применения к такому участнику неустоек
(штрафов, пеней), либо в течение двух лет до
даты подачи заявки на участие в конкурсе
четырех и более контрактов (при этом не менее
чем семьдесят пять процентов контрактов
должны быть исполнены без применения к такому
участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в
течение трех лет до даты подачи заявки на
участие в конкурсе трех и более контрактов
(при этом все контракты должны быть исполнены
без применения к такому участнику неустоек
(штрафов, пеней). В этих случаях цена одного
из контрактов должна составлять не менее чем
двадцать процентов цены, по которой
участником закупки предложено заключить
контракт в соответствии с подпунктом 2
настоящего пункта.
Обеспечение исполнения контракта может быть
представлено в виде:
1. Безотзывной банковской гарантии, выданной
банком и соответствующей требованиям ст. 45
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд".
Срок действия банковской гарантии должен
превышать срок действия контракта не менее
4
чем на один месяц .
Банковская гарантия должна включать условие о
праве заказчика на бесспорное списание
денежных средств со счета гаранта, если
гарантом в срок не более чем пять рабочих
дней не исполнено требование заказчика об
уплате денежной суммы по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия
банковской гарантии.
2. Внесения денежных средств на указанный
заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами,
поступающими заказчику.
Способ обеспечения исполнения контракта
определяется участником закупки, с которым
заключается контракт, самостоятельно.
Контракт заключается после предоставления
участником закупки, с которым заключается
контракт, обеспечения исполнения контракта.
В случае непредоставления участником закупки,
с которым заключается контракт, обеспечения
исполнения контракта в срок, установленный
для заключения контракта, такой участник
считается уклонившимся от заключения
контракта.
В ходе исполнения контракта поставщик
(подрядчик, исполнитель) вправе предоставить
заказчику обеспечение исполнения контракта,
уменьшенное на размер выполненных
обязательств, предусмотренных контрактом,
взамен ранее предоставленного обеспечения
исполнения контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения
контракта.
В случае если участником закупки, с которым
заключается контракт, является
государственное или муниципальное казенное
учреждение, положения об обеспечении
исполнения контракта к такому участнику не
применяются

31. Реквизиты счета для
перечисления
денежных средств в
качестве обеспечения
исполнения
контракта, реквизиты
для оформления
банковской гарантии
в качестве
обеспечения
исполнения контракта

32. Банковское
сопровождение
контракта

33. Возможность Предусмотрена в соответствии с Федеральным
Заказчика изменить законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной
условия контракта системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

34. Информация о Ф.И.О. ______________________________
контрактной службе, Тел. _________________________________
контрактном
управляющем,
ответственных за
заключение контракта

35. Срок подписания Контракт заключается не ранее чем через
контракта десять дней и не позднее чем через двадцать
победителем конкурса дней с даты размещения в единой
или иным его информационной системе протокола рассмотрения
участником, с и оценки заявок на участие в конкурсе.
которым заключается В течение десяти дней с даты размещения в
контракт. единой информационной системе протокола
Условия признания рассмотрения и оценки заявок на участие в
победителя конкурса конкурсе победитель конкурса обязан подписать
или данного контракт и представить все экземпляры
участника контракта заказчику.
уклонившимися от При этом победитель конкурса (участник
заключения контракта конкурса, заявке на участие в конкурсе
которого присвоен второй номер) одновременно
с контрактом обязан представить заказчику
документы, подтверждающие предоставление
обеспечения исполнения контракта. В случае
если победителем конкурса не исполнены
требования настоящей части, такой победитель
признается уклонившимся от заключения
контракта

36. Возможность Допускается в соответствии с ч. 8-26 ст. 95
одностороннего Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
отказа от исполнения контрактной системе в сфере закупок товаров,
контракта работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд"

37. Возможность Предусмотрено/не предусмотрено
заказчика заключить
контракты с
несколькими
участниками конкурса
(ч. 10 ст. 34
Федерального закона)
Начальная ____________________________________
(максимальная) цена
одного контракта

38. Порядок оплаты Оплата выполнения работы или оказания услуги
выполнения работы осуществляется по цене единицы работы или
или оказания услуги исходя из объема фактически
5 выполненной работы или оказанной услуги, по
услуги цене каждой запасной части к технике,
оборудованию исходя из количества запасных
частей, поставки которых будут осуществлены в
ходе исполнения контракта, но в размере, не
превышающем начальной (максимальной) цены
контракта, указанной в настоящей документации


________________________________
1
Указывается в случае, если при заключении контракта объем подлежащих
выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники,
оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг,
образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика,
услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг
по проведению оценки невозможно определить.
2
Обоснование предлагаемой цены контракта представляется участником закупки,
предложившим цену контракта на двадцать пять и более процентов ниже
начальной (максимальной) цены контракта, в составе заявки на участие в
конкурсе. Если предметом контракта, для заключения которого проводится
конкурс, является поставка товара, необходимого для нормального
жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной
форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший
цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной
(максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование
предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное
письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара,
документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные
документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки
осуществить поставку товара по предлагаемой цене (пп. 9, 10 ст. 37
Федерального закона).
3
Заказчик самостоятельно определяет срок действия банковской гарантии. Срок
действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения
заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока
подачи заявок.
4
Заказчик самостоятельно определяет срок действия банковской гарантии. Срок
действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не
менее чем на один месяц.
5
Данный пункт включается в случае, если при заключении контракта объем
подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту
техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских
услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг
переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных
услуг, услуг по проведению оценки невозможно определить (п. 2 ст. 42
Федерального закона).





Приложение 1
к информационной карте конкурса

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, ВЕЛИЧИНЫ
ЗНАЧИМОСТИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ

Оценка заявок производится в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1085 "Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Правила).
Оценка заявок производится с использованием не менее 2 критериев оценки заявок. Сумма величин значимости критериев оценки заявок, установленных в конкурсной документации, составляет 100 процентов.





Приложение 2
к информационной карте конкурса

III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА

Форма 1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В КОНКУРСЕ
на ____________________________________________
(указать наименование предмета конкурса)

ЛОТ № ____, наименование лота ______________________________________
(в случае, если конкурс проводится
по нескольким лотам)

Настоящим _____________________________________________________________
(указать наименование участника конкурса)
почтовый адрес ____________________________________________________________
(указать почтовый адрес участника конкурса)
подтверждает, что для участия в конкурсе на право заключения контракта на
___________________________________________________________________________
(указать наименование предмета контракта)
направляются нижеперечисленные документы.


№ п/п Наименование документов Листы с __ Количество
по __ листов

1. Заявка (форма 2 части III "ОБРАЗЦЫ ФОРМ
И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
КОНКУРСА")

1.1. Предложение о цене контракта, оформляемое
в соответствии с формой 3 части III "ОБРАЗЦЫ
ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
КОНКУРСА"

1.2. Предложение о качестве работ, оформляемое
в соответствии с формой 4 части III "ОБРАЗЦЫ
ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
КОНКУРСА"

2. Выписка из единого государственного реестра
юридических лиц или засвидетельствованная
в нотариальном порядке копия такой выписки
(для юридического лица), выписка из единого
государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или засвидетельствованная
в нотариальном порядке копия такой выписки
(для индивидуального предпринимателя),
которые получены не ранее чем за шесть
месяцев до даты размещения в единой
информационной системе извещения о проведении
открытого конкурса, копии документов,
удостоверяющих личность (для иного
физического лица), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического
лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством
соответствующего государства (для
иностранного лица)

3. Документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени
участника открытого конкурса - юридического
лица (копия решения о назначении или об
избрании либо копия приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии
с которыми такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени участника
открытого конкурса без доверенности (далее -
руководитель). В случае если от имени
участника открытого конкурса действует иное
лицо, заявка на участие в открытом конкурсе
должна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени участника
открытого конкурса, заверенную печатью
участника открытого конкурса и подписанную
руководителем (для юридического лица) или
уполномоченным руководителем лицом, либо
засвидетельствованную в нотариальном
порядке копию указанной доверенности. В
случае если указанная доверенность подписана
лицом, уполномоченным руководителем, заявка
на участие в открытом конкурсе должна
содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица

4. Копии учредительных документов участника
открытого конкурса со всеми изменениями и
дополнениями (для юридического лица)

5. Решение об одобрении или о совершении крупной
сделки либо копия такого решения в случае,
если требование о необходимости наличия
такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами
юридического лица и для участника открытого
конкурса поставка товара, выполнение работы
или оказание услуги, являющихся предметом
контракта, либо внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в
открытом конкурсе, обеспечения исполнения
контракта является крупной сделкой

6. Документы, подтверждающие право участника
открытого конкурса на получение преимуществ,
или заверенные копии таких документов

7. Документы, подтверждающие соответствие
участника открытого конкурса требованиям к
участникам конкурса, установленным пунктом 1
части 1 статьи 31 Федерального закона, или
копии таких документов

8. Декларация о соответствии участника открытого
конкурса требованиям, установленным пунктами
3-9 части 1 статьи 31 Федерального закона

9. Документы, подтверждающие соответствие
участника конкурса дополнительным
требованиям, установленным в соответствии с
частью 2 статьи 31 Федерального закона

10. Документы, подтверждающие соответствие
участника открытого конкурса и (или)
предлагаемых им товара, работы или услуги
условиям, запретам и ограничениям в случае,
если такие условия, запреты и ограничения
установлены в конкурсной документации в
соответствии со статьей 14 Федерального
закона, или заверенные копии таких документов

11. Предложение участника открытого конкурса в
отношении объекта закупки, а в случае закупки
товара также предлагаемая цена единицы
товара, информация о стране происхождения
товара и производителе товара

12. Копии документов, подтверждающих соответствие
товара, работы или услуги требованиям,
установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации
(при наличии в соответствии с
законодательством Российской Федерации
данных требований к указанным товару, работе
или услуге)

13. Информация, подтверждающая добросовестность
участника открытого конкурса (ч. 4 ст. 37
Федерального закона)

14. Документы, подтверждающие внесение
обеспечения заявки на участие в открытом
конкурсе (платежное поручение, подтверждающее
перечисление денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в открытом
конкурсе, с отметкой банка или заверенная
банком копия этого платежного поручения либо
включенная в реестр банковских гарантий
банковская гарантия)

15. Подтверждение квалификации участника (в
случае, если в конкурсной документации указан
такой критерий оценки заявок на участие в
конкурсе, как квалификация участника
открытого конкурса. Отсутствие указанных
документов не является основанием для
признания заявки не соответствующей
требованиям Федерального закона)

16. 1
Обоснование предлагаемой цены контракта

17. Декларация о принадлежности участника
открытого конкурса к субъектам малого
предпринимательства или социально
ориентированным некоммерческим организациям
(в случае, если заказчиком установлено
ограничение об осуществлении закупки у
субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих
организаций)

18. Копия (копии) ранее исполненного
(исполненных) контракта (контрактов),
договора (договоров) и акта (актов)
выполненных работ

19. Перечень оборудования и других материальных
ресурсов, сформированный в зависимости от
вида работ

20. Выписка из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
подтверждающая право собственности на объект
недвижимости, используемый в производственных
целях (выданная не ранее чем за 90 дней до
окончания подачи заявок на участие в
конкурсе)

21. Копия договора аренды недвижимого имущества,
заключенного на срок не менее 2 лет,
зарегистрированного в установленном порядке,
с приложением копии акта передачи
арендованного недвижимого имущества от
арендодателя участнику закупки (арендатору),
указанием данных, позволяющих определенно
установить недвижимое имущество, переданное
арендатору в качестве объекта аренды, а также
с приложением копии свидетельства о
государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним на объект
недвижимого имущества, переданный в аренду,
или выписки из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, подтверждающей право собственности на
объект недвижимого имущества, используемый в
производственных целях (выданной не ранее чем
за 90 дней до окончания подачи заявок на
участие в конкурсе)

22. Перечень находящегося в собственности, аренде
(лизинге) технологического и иного
оборудования, необходимого для производства
товаров, выполнения работ, оказания услуг, с
указанием его производственных мощностей в
сутки

23. Копии инвентарных карточек учета объектов
основных средств унифицированной формы ОС-6,
в том числе на технологическое оборудование,
необходимое для производства закупаемых
товаров, выполняемых работ, оказываемых
услуг, являющихся предметом конкурса

24. Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником конкурса
<*>

ВСЕГО листов:

   --------------------------------

<*> Непредставление данных документов не является основанием для
отказа в допуске к участию в конкурсе.

Участник конкурса/уполномоченный представитель _____________ (Фамилия И.О.)
(подпись)

(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие
полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)

________________________________
1
Обоснование предлагаемой цены контракта представляется участником закупки,
предложившим цену контракта на двадцать пять и более процентов ниже
начальной (максимальной) цены контракта, в составе заявки на участие в
конкурсе. Если предметом контракта, для заключения которого проводится
конкурс, является поставка товара, необходимого для нормального
жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной
форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший
цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной
(максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование
предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное
письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара,
документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные
документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки
осуществить поставку товара по предлагаемой цене. (пп. 9, 10 ст. 37
Федерального закона).



Форма 2. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ

на бланке участника конкурса
(по возможности)

Дата, исх. номер

Заказчику (в конкурсную комиссию
по адресу: _______________________)/
Уполномоченному органу (в конкурсную комиссию
по адресу: _________________________________)
(указывается полное наименование
и адрес заказчика/уполномоченного
органа)

ЗАЯВКА

на право заключения с _________________________________________________
(указывается наименование заказчика)
контракта на __________________________________________________________
(указывается предмет контракта)
Лот № ____, наименование лота _________________________________________
(в случае, если конкурс проводится по
нескольким лотам)

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого
контракта, а также применимые к данному конкурсу с ограниченным участием
законодательство и нормативные правовые акты,
___________________________________________________________________________
(наименование участника конкурса с указанием организационно-правовой формы,
место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического
лица), номер контактного телефона)
в лице ____________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица
(для юридического лица)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе с ограниченным участием на
условиях, указанных в настоящей заявке.
2. Мы согласны исполнить условия закупки (в том числе уточненные) в
соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые
мы представили ниже в предложении, а именно:

№ п/п
Наименование показателя (указываются критерии по конкретному конкурсу)
Единица измерения (указываются единицы измерения в соответствии с частью V "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ")
Значение <1> (цифрами и прописью)
Примечание <2>
1. <*>
Цена контракта (с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации)



Процент снижения цены контракта (указывается по усмотрению участника конкурса)



Цена единицы товара, услуги и (или) работы



Цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию



2.
Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки.
Содержание:















4.
Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ:



а) исчерпывающий перечень либо один вид эксплуатационных расходов и режим эксплуатации товара



б) единица измерения расходов на эксплуатацию товара в валюте, используемой для формирования цены контракта, на срок эксплуатации товара



в) максимальная (предельная) стоимость расходов на эксплуатацию товара в расчете на срок эксплуатации товара (в кварталах, неделях, днях, часах)



г) срок эксплуатации товара (в кварталах, месяцах, неделях, днях, часах)



5.
Стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта















6.
Квалификация участников закупки



Наличие финансовых ресурсов на праве собственности (ином законном основании)



Наличие материальных ресурсов



Наличие опыта работы и деловой репутации, наличие специалистов определенного уровня




--------------------------------
<1> Предложение участника конкурса.
<2> Участник конкурса может подтвердить информацию, представленную в графе "Значение", указав любые дополняющие сведения (разъяснения).

Предложения, приведенные в пункте 2 настоящей заявки на участие в конкурсе, являются неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в конкурсе:
1. Приложение __ "ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА" на ___ лист.
2. Приложение __ "КАЧЕСТВЕННЫЕ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ" на ___ лист.
3. Приложение _________________ (указать название) на ___ лист.
Примечание: другие приложения к заявке на участие в конкурсе, которые являются обязательными в зависимости от предмета и условий конкурса, указанных в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" и части V "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ" (смотреть примечание к формам).

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации и ее технической части, влияющими на стоимость товаров, работ, услуг, и не имеем к ней претензий.
5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), которые должны быть поставлены (выполнены, оказаны) в соответствии с предметом конкурса, данные товары (работы, услуги) будут в любом случае поставлены (выполнены, оказаны) в полном соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации, в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.
6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации, и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.
7. Настоящей заявкой на участие в конкурсе сообщаем, что в отношении
___________________________________________________________________________
(наименование участника конкурса (для юридических лиц)
___________________________________________________________________________
(наименование индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о
признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не
приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не
превышает 25% (двадцать пять) балансовой стоимости (значение указать
цифрами и прописью) активов участника конкурса по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на
участие в конкурсе информации и подтверждаем право заказчика,
уполномоченного органа, специализированной организации, не противоречащее
требованию формирования равных для всех участников конкурса условий,
запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей
заявке на участие в конкурсе юридических и физических лиц информацию,
уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о
соисполнителях.
9. В случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о
заключении с нами контракта в установленных законодательством случаях мы
подтверждаем право заказчика, уполномоченного органа, специализированной
организации, не противоречащее требованию формирования равных для всех
участников конкурса условий, запрашивать информацию в банке или иной
кредитной организации о подлинности банковской гарантии, представленной в
качестве обеспечения исполнения контракта.
10. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на
себя обязательства подписать контракт с ___________________________________
(указывается наименование
заказчика)
на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с
требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.
11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями
конкурса или принятия решения о заключении с нами контракта в установленных
законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд случаях и нашего
уклонения от заключения контракта на поставку товара (выполнение работ,
оказание услуг), являющегося предметом конкурса, внесенная нами сумма
обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращается и
перечисляется в бюджет ______________.
Также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о
_________________________________ в Реестр недобросовестных поставщиков
(наименование участника конкурса)
в случае уклонения нами от заключения контракта.
12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с заказчиком, уполномоченным
органом и специализированной организацией нами уполномочен ___________
___________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию
уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием междугородного
кода телефонной связи), адрес)
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному
уполномоченному лицу.
13. Банковские реквизиты участника конкурса:
ИНН ___________________, КПП ___________________.
Наименование и местонахождение обслуживающего банка ______________.
Расчетный счет _________ Корреспондентский счет ____________________.
Код БИК ___________________.
14. ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа участника открытого конкурса _______________
15. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
________________________________.
16. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы,
являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе, согласно
описи на ___ лист.

Участник конкурса/
уполномоченный представитель _______________ (Фамилия И.О.)
(подпись)

   --------------------------------

<*> Сведения, предусмотренные пунктами 13, 14, 16, представляются
участником по собственному усмотрению. В случае непредставления указанных
сведений обеспечение заявки возвращается на счет, указанный в документе,
подтверждающем внесение обеспечения заявки. Непредставление указанных
сведений не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
<**> Пункт 9 добавляется в форму заявки на участие в конкурсе в
случаях, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование
обеспечения исполнения контракта.



Форма 3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА/ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ
ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТ, УСЛУГ, О ЦЕНЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Приложение ___
к Заявке на участие в конкурсе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О ЦЕНЕ КОНТРАКТА

№ п/п
Наименование товаров, работ, услуг
Единица измерения
Кол-во
Цена за ед. изм., вкл. все налоги и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации (руб./иная валюта <1>) <*>
Стоимость, вкл. все налоги и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации (руб./иная валюта <2>)
1.





2.





3.












ИТОГО цена контракта


ИТОГО цена контракта, включая все налоги и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации, составляет: _______________ (указать значение цифрами и прописью).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О ЦЕНЕ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТ, УСЛУГ <*>

№ п/п
Наименование товаров, работ, услуг
Единица измерения
Цена за ед. изм., вкл. все налоги и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации (руб./иная валюта <3>)
Стоимость, вкл. все налоги и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации (руб./иная валюта <4>)






ИТОГО предложенная цена с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации __________ (указать наименование единицы товара, работ, услуг соответственно) составляет _____________________________ (указать значение цифрами и прописью).

<*> Рекомендуется заполнить.
<1> В случае указания таковой заказчиком в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
<2> В случае указания таковой заказчиком в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
<3> В случае указания таковой заказчиком в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
<4> В случае указания таковой заказчиком в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О ЦЕНЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ (КАЖДОЙ ЗАПАСНОЙ ЧАСТИ)
К ТЕХНИКЕ, ОБОРУДОВАНИЮ <*>

№ п/п
Наименование запасной части, техники, оборудования, для которой предназначена соответствующая запасная часть
Единица измерения
Кол-во
Цена за ед. изм., вкл. все налоги и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации (руб./иная валюта <1>)
Стоимость, вкл. все налоги и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации (руб./иная валюта <2>)
1.





2.





3.












ИТОГО цена запасных частей


ИТОГО предложенная цена запасных частей к ______________________ (указать наименование техники, оборудования соответственно) с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации составляет ________________ (указать значение цифрами и прописью).
--------------------------------
<*> Предложение о цене единицы товара, услуги должно быть включено в форму заявки в случае закупки технических средств реабилитации инвалидов, оказания услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению для нужд заказчиков, если в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" предусмотрено право заказчика заключить контракт с несколькими участниками конкурса.
Предложение о цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и цена единицы работы, услуги по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе цена работ по замене указанных запасных частей, должны быть включены в форму заявки в случае, если при проведении конкурса на право заключить контракт на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования, если в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" конкурсной документации предусмотрена начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию, цена единицы услуги, работы.
Предложение о цене единицы услуги должно быть включено в форму заявки в случае, если при проведении конкурса на право заключить контракт на оказание услуг связи, юридических услуг в случае, если в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" конкурсной документации предусмотрена цена единицы услуги.
<1> В случае указания таковой заказчиком в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
<2> В случае указания таковой заказчиком в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".

Участник конкурса/уполномоченный представитель _____________ (Фамилия И.О.)
(подпись)

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия
соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)



Форма 4. КАЧЕСТВЕННЫЕ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Приложение ___
к Заявке на участие в конкурсе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№ п/п
Наименование показателя (заполняется в соответствии с частью V "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ")
Требуемое значение (заполняется в соответствии с частью V "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ")
Предложение участника конкурса
Примечание
1.




2.




3.




...





Примечание. Участник конкурса может подтвердить содержащиеся в данной
форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его усмотрению,
документы. Непредставление таких документов не является основанием для
отказа в допуске к участию в конкурсе.

Участник конкурса/уполномоченный представитель _____________ (Фамилия И.О.)
(подпись)

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия
соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)



Форма 5. СТОИМОСТЬ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

Приложение ___
к Заявке на участие в конкурсе

№ п/п
Наименование поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
Сроки (периоды) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
Начало поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
Окончание поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
1



2



3



...




Участник конкурса/
уполномоченный представитель ___________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия
соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)



Форма 6. РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТОВАРА

Приложение ___
к Заявке на участие в конкурсе

РАСЧЕТ
РАСХОДОВ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТОВАРА

№ п/п
Наименование показателя
Значение
Примечание
1
Стоимость запасных частей с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, руб./иная валюта <1>


2
Стоимость расходных материалов с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, руб./иная валюта <2>


3
ИТОГО расходы на эксплуатацию товаров



ИТОГО расходы на эксплуатацию товаров с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации составляют: _____ (указать значение цифрами и прописью).
1. Расшифровка стоимости запасных частей (в ценах на момент подачи заявки на участие в конкурсе), которые будут заменяться в течение _____ лет с ввода товаров в эксплуатацию (согласно требованиям производителя и ресурсу замены таких запасных частей):

№ п/п
Год
Стоимость в расчете на 1 единицу товаров с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, руб./иная валюта <3>
Пояснения, примечания, расшифровка стоимости
1
...


2
...


...
ИТОГО за ____ лет



--------------------------------
<1> В случае указания таковой заказчиком в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
<2> В случае указания таковой заказчиком в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
<3> В случае указания таковой заказчиком в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".

2. Расшифровка стоимости расходных материалов (в ценах на момент подачи заявки на участие в конкурсе) на ___ лет эксплуатации товаров:

№ п/п
Год
Стоимость в расчете на 1 единицу товаров с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, руб./иная валюта <1>
Пояснения, примечания, расшифровка стоимости
1
...


2
...


...
ИТОГО за ____ лет



Примечание. Данное приложение к заявке на участие в конкурсе является
обязательным в случае, если в приложении 1 к части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
КОНКУРСА" заказчиком установлен критерий оценки заявок на участие в
конкурсе "расходы на эксплуатацию товара".
Участник конкурса может подтвердить содержащиеся в данной форме
сведения, приложив к ней любые необходимые, по его усмотрению, документы.
Непредставление таких документов не является основанием для отказа в
допуске к участию в конкурсе.

   --------------------------------

<1> В случае указания таковой заказчиком в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА КОНКУРСА".

Участник конкурса/уполномоченный представитель ____________ (Фамилия И.О.)
(подпись)

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия
соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)



Форма 7. РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОВАРА

Приложение ___
к Заявке на участие в конкурсе

РАСЧЕТ
РАСХОДОВ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОВАРА

№ п/п
Наименование показателя
Значение
Примечание
1
Стоимость запасных частей с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, руб./иная валюта <1>


2
Стоимость расходных материалов с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, руб./иная валюта <2>


3
Стоимость работ по техническому обслуживанию с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, руб./иная валюта <3>



ИТОГО расходы на техническое обслуживание товара



ИТОГО расходы на техническое обслуживание товара с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации составляют: _____ (указать значение цифрами и прописью).
1. Расшифровка стоимости запасных частей (в ценах на момент подачи заявки на участие в конкурсе), которые необходимы при техническом обслуживании товаров:

№ п/п
Год
Стоимость в расчете на 1 единицу товаров с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, руб./иная валюта <4>
Пояснения, примечания, расшифровка стоимости
1
...


2
...


3
...


...
ИТОГО за __ лет



--------------------------------
<1> В случае указания таковой заказчиком в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
<2> В случае указания таковой заказчиком в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
<3> В случае указания таковой заказчиком в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
<4> В случае указания таковой заказчиком в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".

2. Расшифровка стоимости расходных материалов (в ценах на момент подачи заявки на участие в конкурсе):

№ п/п
Год
Стоимость в расчете на 1 единицу товаров с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, руб./иная валюта <1>
Пояснения, примечания, расшифровка стоимости
1
...


2
...


3
...


...
ИТОГО за __ лет



3. Расшифровка стоимости работ по техническому обслуживанию (в ценах на момент подачи заявки на участие в конкурсе):

№ п/п
Год
Стоимость в расчете на 1 единицу товаров с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, руб./иная валюта <2>
Пояснения, примечания, расшифровка стоимости
1
...


2
...


3
...


...
ИТОГО за __ лет



Примечание. Данное приложение к заявке на участие в конкурсе является обязательным в случае, если в приложении 1 к части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" заказчиком установлен критерий оценки заявок на участие в конкурсе "расходы на техническое обслуживание товара".
Участник конкурса может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его усмотрению, документы. Непредставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

--------------------------------
<1> В случае указания таковой заказчиком в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
<2> В случае указания таковой заказчиком в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".

Участник конкурса/уполномоченный представитель _____________ (Фамилия И.О.)
(подпись)

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия
соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)



Форма 8. КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

Приложение ___
к Заявке на участие в конкурсе

№ п/п
Наименование поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
Требуемое значение (заполняется в соответствии с частью V "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ")
Предложение участника конкурса
Примечание
1.




2.




3.




...





Участник конкурса может подтвердить содержащиеся в данной форме
сведения, приложив к ней любые необходимые, по его усмотрению, документы.
Непредставление таких документов не является основанием для отказа в
допуске к участию в конкурсе.

Участник конкурса/уполномоченный представитель _____________ (Фамилия И.О.)
(подпись)

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия
соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)



Форма 9. ДОВЕРЕННОСТЬ

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. Красногорск
___________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Юридическое лицо (физическое лицо) - участник конкурса: _______________
______________________________________________________ (далее - доверитель)
(наименование участника конкурса)
в лице ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующий(ая) на основании _____________________________________________,
(устава, доверенности, положения и т.д.)
доверяет _________________________________________________________ (далее -
(фамилия, имя, отчество, должность)
представитель), паспорт серии ______ № _________ выдан ____________________
"____" ______________________, представлять интересы доверителя на конкурсе
________________________________________________________ (далее - конкурс),
(указать наименование предмета конкурса)
проводимом ________________________________________________________________
(указать название заказчика и уполномоченного органа)
Представитель уполномочен от имени доверителя подавать заказчику,
уполномоченному органу, специализированной организации, конкурсной комиссии
необходимые документы, получать и подписывать от имени доверителя
документы, включая заявку на участие в конкурсе, совершать иные действия,
связанные с участием доверителя в конкурсе.
Подпись представителя _______________________________ удостоверяю.
Доверенность действительна по "___" ____________________ ________ г.

Участник конкурса/уполномоченный представитель ____________ (Фамилия И.О.)
(подпись)

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия
соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)



Форма 10. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ТРЕБОВАНИЯМ,
УСТАНОВЛЕННЫМ СТАТЬЕЙ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 24.07.2007
№ 209-ФЗ "О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Приложение ____
к Заявке на участие в конкурсе
(Заполняется только при осуществлении закупки
у субъектов малого предпринимательства)

ДЕКЛАРАЦИЯ
СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ СТАТЬЕЙ
4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 24.07.2007 № 209-ФЗ "О РАЗВИТИИ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

______________________________________________ <1> относится к
субъектам малого предпринимательства и подтверждает свое соответствие
требованиям, установленным частью 1 статьи 4 Федерального закона
от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации", в том числе:
1. Для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных
юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных
организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не превышает
двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных
фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия,
принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся
субъектами малого предпринимательства, не превышает двадцать пять
процентов.
2. Средняя численность работников за предшествующий календарный год не
превышает следующего предельного значения средней численности работников
для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно.
3. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на
добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная
стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий
календарный год не превышает предельных значений, установленных
Правительством Российской Федерации для субъектов малого
предпринимательства.

Участник конкурса/уполномоченный представитель ___________ (Фамилия И.О.)
(подпись)

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия
соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)

   --------------------------------

<1> Указывается наименование участника конкурса.

IV. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Проект государственного контракта прилагается отдельно.

V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Техническая часть прилагается отдельно.





Приложение № 3
к распоряжению Комитета
по конкурентной политике
Московской области
от 9 июля 2014 г. № 50-01-19/14

ТИПОВАЯ КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Двухэтапный конкурс
на право заключения государственного (муниципального)
контракта на

Специализированная организация:

Московская область, 2014 г.

I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование

1.1.1. Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон), а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

1.2. Заказчик, уполномоченный орган,
специализированная организация

1.2.1. Заказчик, уполномоченный орган, указанный в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" настоящей конкурсной документации соответственно (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей конкурсной документации, если рядом с такой ссылкой не указано иного), проводит двухэтапный конкурс, предмет и условия которого указаны в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА", в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.
1.2.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация извещает всех заинтересованных лиц о проведении двухэтапного конкурса и возможности подавать заявки на участие в двухэтапном конкурсе на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" и в части V "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ" в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации.
1.2.3. Если иное не предусмотрено конкурсной документацией, поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).
1.2.4. Специализированная организация, привлеченная заказчиком, уполномоченным органом и указанная в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА", выполняет часть функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя).

1.3. Информационное обеспечение конкурса

1.3.1. До ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация, подлежащая размещению в единой информационной системе, размещается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт, единая информационная система) через Единую информационную систему управления закупками Московской области (далее - ЕАСУЗ).
1.3.2. Извещение о проведении двухэтапного конкурса размещается уполномоченным органом, заказчиком, специализированной организацией в порядке (о взаимодействии), утвержденном Правительством Московской области, не менее чем за двадцать дней до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе или открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

1.4. Требования к участникам конкурса

1.4.1. В двухэтапном конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. Участник закупки имеет право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей на основании доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.
1.4.2. Участник двухэтапного конкурса вправе подать заявку на участие в двухэтапном конкурсе на любой лот, заявки на любые несколько лотов или все лоты. В отношении каждого лота участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в двухэтапном конкурсе.
1.4.3. Участник закупки для того, чтобы принять участие в двухэтапном конкурсе, должен удовлетворять единым и в случае установления конкурсной документацией дополнительным требованиям, установленным в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
1.4.4. Окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе подаются участниками первого этапа двухэтапного конкурса, рассматриваются и оцениваются конкурсной комиссией в соответствии с положениями Закона в сроки, установленные для проведения двухэтапного конкурса и исчисляемые с даты вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие в двухэтапном конкурсе.

1.5. Расходы на участие в конкурсе
и при заключении контракта

1.5.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в двухэтапном конкурсе, участием в двухэтапном конкурсе и заключением контракта, а заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.6. Преимущества, предоставляемые при осуществлении закупок

1.6.1. Заказчик, уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, предоставляет преимущества при участии в двухэтапном конкурсе учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов, осуществляющих поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, при участии в закупке в порядке и в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленным Правительством Российской Федерации. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".

1.7. Условия допуска к участию в конкурсе.
Отклонение от участия в конкурсе

1.7.1. Заявка на участие в конкурсе признается надлежащей, если она соответствует требованиям Закона, извещению об осуществлении закупки и конкурсной документации, а участник закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в конкурсной документации.
1.7.2. Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурсной документации, или такая заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации.

2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1. Содержание конкурсной документации

2.1.1. Конкурсная документация включает перечень частей, разделов, подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в конкурсную документацию в порядке, предусмотренном Законом.
2.1.2. Конкурсная документация предоставляется всем заинтересованным лицам в порядке и на условиях, предусмотренных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.
2.1.3. Конкурсная документация для ознакомления также доступна в электронном виде на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

2.2. Разъяснение положений конкурсной документации

2.2.1. Проведение переговоров заказчиком, уполномоченным органом, членами комиссий по осуществлению закупок с участником закупки не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом.
2.2.2. На первом этапе двухэтапного конкурса конкурсная комиссия проводит с его участниками, подавшими первоначальные заявки на участие в таком конкурсе, обсуждения любых содержащихся в этих заявках предложений участников такого конкурса в отношении объекта закупки. При обсуждении предложения каждого участника двухэтапного конкурса конкурсная комиссия обязана обеспечить равные возможности для участия в этих обсуждениях всем участникам двухэтапного конкурса. На обсуждении предложения каждого участника такого конкурса вправе присутствовать все его участники.
2.2.3. Любой участник двухэтапного конкурса вправе направить в письменной форме заказчику/уполномоченному органу запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса заказчик/уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснений положений конкурсной документации такие разъяснения должны быть размещены заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее суть.
2.2.4. О любом уточнении заказчик/уполномоченный орган сообщает участникам двухэтапного конкурса в приглашениях представить окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе. При этом данные изменения отражаются в конкурсной документации, размещенной в единой информационной системе, в день направления приглашений участникам.

2.3. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса
и конкурсную документацию

2.3.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в настоящем конкурсе.
Изменение объекта закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в двухэтапном конкурсе не допускаются, за исключением случаев, установленных законом. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в порядке, установленном для размещения извещения о проведении двухэтапного конкурса, и в течение двух рабочих дней с этой даты направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в двухэтапном конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе таких изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в двухэтапном конкурсе этот срок составлял не менее чем десять рабочих дней, за исключением случаев, предусмотренных Законом. Если в конкурсную документацию такие изменения вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи заявок на участие в двухэтапном конкурсе должен быть продлен в отношении конкретного лота.
2.3.2. По результатам первого этапа двухэтапного конкурса, зафиксированным в протоколе первого этапа такого конкурса, заказчик вправе уточнить условия закупки, а именно:
1) любое требование к указанным в конкурсной документации функциональным, техническим, качественным или эксплуатационным характеристикам объекта закупки. При этом заказчик вправе дополнить указанные характеристики новыми характеристиками, которые соответствуют требованиям закона;
2) любой указанный в конкурсной документации критерий оценки заявок на участие в таком конкурсе. При этом заказчик вправе дополнить указанные критерии новыми критериями, отвечающими требованиям закона, только в той мере, в какой данное дополнение требуется в результате изменения функциональных, технических, качественных или эксплуатационных характеристик объекта закупки.
2.3.3. Участники конкурса, использующие конкурсную документацию с официального сайта www.zakupki.gov.ru, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении двухэтапного конкурса и в конкурсную документацию, размещенные на официальном сайте.
2.3.4. Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если участник конкурса не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию, размещенными надлежащим образом.

2.4. Отказ от проведения конкурса

2.4.1. Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по одному и более лоту не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. После размещения в единой информационной системе извещения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не вправе вскрывать конверты с заявками участников закупки или открывать доступ к поданным в форме электронных документов заявкам.
2.4.2. По истечении срока отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и до заключения контракта заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.
2.4.3. Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения, а также незамедлительно доводится до сведения участников закупки, подавших заявки (при наличии у заказчика информации для осуществления связи с данными участниками). Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе.
2.4.4. При отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика.

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

3.1. Форма заявки на участие в конкурсе
и требования к ее оформлению

3.1.1. Заявки на участие в двухэтапном конкурсе представляются по форме и в порядке, которые указаны в конкурсной документации, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о проведении двухэтапного конкурса и конкурсной документации (часть II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА").
3.1.2. Датой подачи заявки на участие в двухэтапном конкурсе является дата поступления такой заявки по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.
3.1.3. Участники конкурса имеют право подать свои заявки на участие в первом этапе конкурса в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота.
Прием заявок по первому этапу на участие в двухэтапном конкурсе прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе.
3.1.4. Датой начала срока подачи заявок на участие в двухэтапном конкурсе является день размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещения о проведении двухэтапного конкурса.
3.1.5. В случае отправления заявки на участие в двухэтапном конкурсе посредством почтовой связи участник двухэтапного конкурса самостоятельно несет риск непоступления такой заявки заказчику, уполномоченному органу, специализированной организации с соблюдением необходимых сроков.
3.1.6. Каждый конверт с заявкой на участие в двухэтапном конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в двухэтапном конкурсе, на котором не указана информация о подавшем его лице, и требование о предоставлении соответствующей информации не допускаются.
3.1.7. Поступившие конверты с заявками регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в двухэтапном конкурсе в порядке поступления конвертов с заявками на участие в конкурсе. Запись регистрации конверта должна включать регистрационный номер заявки, дату и время поступления, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт должностному лицу заказчика, уполномоченного органа.
3.1.8. По требованию участника конкурса, подавшего конверт с заявкой на участие в двухэтапном конкурсе, заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в двухэтапном конкурсе с указанием даты и времени его получения.
3.1.9. Участники двухэтапного конкурса, подавшие заявки на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.
3.1.10. Участник конкурса подает в письменной форме заявку на участие в двухэтапном конкурсе в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия, или в форме электронного документа (если такая форма подачи заявки допускается конкурсной документацией).
3.1.11. Участник конкурса готовит заявку на участие в двухэтапном конкурсе в соответствии с требованиями настоящего раздела "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" и в соответствии с формами документов, установленными частью III "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА".
3.1.12. В случае если участник конкурса планирует принять участие в конкурсе по нескольким или всем лотам, он должен подготовить заявку на участие в конкурсе на каждый такой лот отдельно с учетом требований настоящего раздела "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ".
3.1.13. При описании условий и предложений участник двухэтапного конкурса должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное не указано в части V "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ".
3.1.14. Сведения, которые содержатся в заявках участников конкурса, не должны допускать двусмысленных толкований.
3.1.15. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в двухэтапном конкурсе, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в двухэтапном конкурсе и том такой заявки должны содержать опись (часть III "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА") входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника двухэтапного конкурса (для юридического лица) и подписаны участником двухэтапного конкурса или лицом, уполномоченным участником двухэтапного конкурса (в том числе на прошивке). Соблюдение участником двухэтапного конкурса указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в двухэтапном конкурсе и тома заявки на участие в двухэтапном конкурсе, поданы от имени участника двухэтапного конкурса и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов. Ненадлежащее исполнение участником конкурса требования о том, что все листы такой заявки и тома должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
3.1.16. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в двухэтапном конкурсе, рекомендуется подтверждать печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА". Требовать от участника конкурса представления оригиналов документов не допускается.
3.1.17. При подготовке заявки на участие в двухэтапном конкурсе и документов, входящих в состав такой заявки, рекомендуется не применять факсимильные подписи.
3.1.18. Все документы, входящие в состав заявки на участие в двухэтапном конкурсе и приложения к ней, рекомендуется располагать в порядке, указанном в форме "ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ" (форма 1 части III "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА").
3.1.19. Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления в заявке рекомендуется скреплять печатью и заверять подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверять (физическим лицом).
3.1.20. Все документы, представляемые участниками двухэтапного конкурса в составе заявки на участие в двухэтапном конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.
3.1.21. Опечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе, подаваемыми в письменной форме:
3.1.21.1. Участник двухэтапного конкурса подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия. На таком конверте указывается наименование двухэтапного конкурса, на участие в котором подается данная заявка, наименование и номер лота и идентификационный код закупки следующим образом: "Заявка на участие в двухэтапном конкурсе _________ (наименование двухэтапного конкурса). Лот № ____ ________________ (наименование лота). Идентификационный код закупки ____________". Идентификационный код закупки указывается на основании идентификационного кода закупки, который содержится в извещении о проведении соответствующего конкурса.
3.1.21.2. Участник двухэтапного конкурса вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
3.1.21.3. Конверт должен быть запечатан способом, исключающим возможность вскрытия конверта без нарушения его целостности.
3.1.22. Если конверт не запечатан или маркирован с нарушением требований конкурсной документации, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.
3.1.23. Все заявки на участие в двухэтапном конкурсе, приложения к ним, а также отдельные документы, входящие в состав заявок на участие в двухэтапном конкурсе, не возвращаются, кроме отозванных участниками двухэтапного конкурса заявок на участие в двухэтапном конкурсе, а также заявок на участие в двухэтапном конкурсе, поданных с опозданием.

3.2. Изменения заявок на участие в конкурсе

3.2.1. Участник двухэтапного конкурса, подавший заявку на участие в первом этапе двухэтапного конкурса, вправе изменить заявку на участие в двухэтапном конкурсе в любое время до момента окончания приема заявок второго этапа.
3.2.2. Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в двухэтапном конкурсе.
3.2.3. Заявки на участие в двухэтапном конкурсе изменяются в следующем порядке.
3.2.3.1. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в опечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование двухэтапного конкурса, наименование и номер лота, идентификационный код закупки в следующем порядке: "Изменение заявки на участие в двухэтапном конкурсе _______________ (наименование конкурса). Лот № ____ _____________________ (наименование лота). Идентификационный код закупки ___.______ (регистрационный номер заявки)".
3.2.3.2. Изменения заявки на участие в двухэтапном конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в двухэтапном конкурсе, подаваемых в письменной форме в соответствии с положениями подраздела 3.1.
3.2.4. Если конверт с изменениями заявки на участие в двухэтапном конкурсе не запечатан или маркирован с нарушением требований настоящего пункта, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.
3.2.5. До последнего дня подачи заявок на участие в двухэтапном конкурсе изменения заявок на участие в двухэтапном конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении двухэтапного конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении двухэтапного конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении двухэтапного конкурса) и в конкурсной документации (часть II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА").
3.2.6. Участники двухэтапного конкурса имеют право изменить свои заявки на участие в конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе или в случае проведения двухэтапного конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не позже времени, указанного в извещении о проведении двухэтапного конкурса и конкурсной документации (часть II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА").
3.2.7. Изменения заявок на участие в двухэтапном конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в двухэтапном конкурсе.
3.2.8. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в двухэтапном конкурсе.
3.2.9. Участники двухэтапного конкурса, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок, до вскрытия конвертов с изменениями заявок на участие в двухэтапном конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в двухэтапном конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений заявок до момента их вскрытия.
3.2.10. Конверты с изменениями заявок на участие в двухэтапном конкурсе вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в двухэтапном конкурсе.

3.3. Отзыв заявок на участие в конкурсе

3.3.1. Участник конкурса, подавший заявку на участие в двухэтапном конкурсе, вправе отозвать заявку на участие в двухэтапном конкурсе в любое время до истечения срока подачи заявок по второму этапу.
3.3.2. Заявки на участие в двухэтапном конкурсе отзываются в следующем порядке:
3.3.2.1. Участник двухэтапного конкурса подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в двухэтапном конкурсе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование двухэтапного конкурса, номер и наименование лота, идентификационный код закупки, регистрационный номер заявки на участие в двухэтапном конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе.
3.3.2.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в двухэтапном конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом - участником конкурса.
3.3.2.3. До последнего дня подачи заявок на участие в двухэтапном конкурсе заявления об отзыве заявок на участие в двухэтапном конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении двухэтапного конкурса и в конкурсной документации (часть II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА").
3.3.3. Если уведомление об отзыве заявки на участие в двухэтапном конкурсе подано с нарушением требований настоящего пункта, заказчик не несет ответственности в случае его потери.
3.3.4. Участники двухэтапного конкурса имеют право отозвать свои заявки на участие в двухэтапном конкурсе до истечения срока подачи заявок на участие в двухэтапном конкурсе, а также в день вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе или в случае проведения двухэтапного конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не позднее времени, указанного в извещении о проведении двухэтапного конкурса и конкурсной документации (часть II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА").
3.3.5. Уведомления об отзыве заявок на участие в двухэтапном конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в двухэтапном конкурсе.
3.3.6. После получения и регистрации уведомления об отзыве заявки на участие в двухэтапном конкурсе заказчик, уполномоченный орган сравнивают регистрационный номер заявки, указанный в заявке и в уведомлении об отзыве соответствующей заявки на участие в двухэтапном конкурсе, и в случае, если они совпадают, вскрывают (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника двухэтапного конкурса) конверт с заявкой на участие в двухэтапном конкурсе, которая отозвана. Заявки на участие в двухэтапном конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше, считаются неподанными.
3.3.7. Участник двухэтапного конкурса, принявший участие в проведении его первого этапа, вправе отказаться от участия во втором этапе двухэтапного конкурса.

3.4. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

3.4.1. При проведении двухэтапного конкурса на первом его этапе участники двухэтапного конкурса обязаны представить первоначальные заявки на участие в конкурсе, содержащие предложения в отношении объекта закупки без указания предложений о цене контракта. При этом предоставление обеспечения заявки на участие в таком конкурсе на первом этапе не требуется.
3.4.2. На втором этапе двухэтапного конкурса конкурсная комиссия предлагает всем участникам двухэтапного конкурса, принявшим участие в проведении его первого этапа, представить окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе с указанием цены контракта с учетом уточненных после первого этапа такого конкурса условий закупки. При этом заказчиком устанавливается требование об обеспечении указанных заявок в соответствии с положениями статьи 44 Федерального закона о контрактной системе.
3.4.3. Участник двухэтапного конкурса, принявший участие в проведении его первого этапа, вправе отказаться от участия во втором этапе двухэтапного конкурса.
3.4.4. Окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе подаются участниками первого этапа двухэтапного конкурса, рассматриваются и оцениваются конкурсной комиссией в соответствии с положениями Федерального закона о контрактной системе в сроки, установленные для проведения двухэтапного конкурса и исчисляемые с даты вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие в двухэтапном конкурсе.
3.4.5. В случае если по окончании срока подачи окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе подана только одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки, либо только одна такая заявка признана соответствующей Федеральному закону и конкурсной документации, либо конкурсная комиссия отклонила все такие заявки, двухэтапный конкурс признается несостоявшимся.
3.4.6. Конверт с заявкой на участие в двухэтапном конкурсе, поступивший после истечения срока подачи заявок на участие в двухэтапном конкурсе, не вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в порядке, установленном конкурсной документацией.

3.5. Порядок возврата заявок на участие в конкурсе

3.5.1. В случае поступления уведомления об отзыве заявки до дня, предшествующего сроку подачи заявок по второму этапу, заказчик/уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления уведомления возвращает конверт с заявкой участнику по адресу, указанному на конверте с такой заявкой.
При отсутствии на конверте с такой заявкой информации о почтовом адресе конверт вскрывается, о чем составляется акт вскрытия конверта. В соответствии со сведениями о почтовом/юридическом адресе осуществляется возврат заявки в течение 5 рабочих дней с даты составления акта вскрытия конверта.
3.5.2. В случае поступления уведомления об отзыве заявки в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе возврат отозванной заявки осуществляется при вскрытии конвертов соответствующему представителю участника.

3.6. Язык документов, входящих в состав заявки
на участие в конкурсе

3.6.1. Заявка на участие в двухэтапном конкурсе, подготовленная участником двухэтапного конкурса, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в двухэтапном конкурсе, которыми обмениваются участники двухэтапного конкурса и заказчик или уполномоченный орган, должны быть написаны на русском языке.
3.6.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе расценивается конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в двухэтапном конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.
3.6.3. Входящие в заявку на участие в двухэтапном конкурсе документы, оригиналы которых выданы участнику двухэтапного конкурса третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.
3.6.4. На входящих в заявку на участие в двухэтапном конкурсе документах, выданных компетентным органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть подвергнут консульской легализации.

3.7. Валюта заявки на участие в конкурсе

3.7.1. Все суммы денежных средств в заявке на участие в двухэтапном конкурсе и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях, за исключением случаев, когда к заявке на участие в двухэтапном конкурсе могут быть приложены документы, оригиналы которых выданы участнику конкурса третьими лицами, в которых суммы денежных средств могут быть выражены в других валютах, или в иностранной валюте в соответствии с пунктом 3.7.2 конкурсной документации.
3.7.2. В случае если в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" начальная (максимальная) цена контракта (лота, единицы товара, услуги и (или) работы, запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию) установлена в иностранной валюте, все суммы денежных средств в заявке на участие в двухэтапном конкурсе и приложениях к ней должны быть выражены в такой валюте.
3.7.3. Выражение денежных сумм в других, нежели российские рубли, валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.7.1, 3.7.2, расценивается конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в двухэтапном конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.
3.7.4. В случае если участник двухэтапного конкурса не имеет возможности указания денежных сумм исключительно в российских рублях, а также в случае, указанном в пункте 3.7.1, в заявке на участие в двухэтапном конкурсе необходимо указывать денежный эквивалент таких сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса. При этом ценой контракта в случае, если участнику двухэтапного конкурса, подавшему такую заявку, будет предложено заключить контракт, будет цена в рублях, указанная в заявке на участие в двухэтапном конкурсе участника конкурса.

3.8. Требования к содержанию документов, входящих в состав
заявки на участие в конкурсе

3.8.1. Заявка на участие в двухэтапном конкурсе на первом этапе должна содержать предложения в отношении объекта закупки, указанные в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
3.8.2. Окончательная заявка на участие в двухэтапном конкурсе должна содержать документы и сведения, указанные в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
3.8.3. В случае неполного представления документов и (или) сведений, перечисленных в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА", участник двухэтапного конкурса не допускается конкурсной комиссией к участию в двухэтапном конкурсе.
Исключением является непредоставление документов, подтверждающих квалификацию участника конкурса, в случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника конкурса. В указанном случае отсутствие документов, подтверждающих квалификацию участника, не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям Федерального закона.
3.8.4. Представление заявки на участие в двухэтапном конкурсе с отклонением по форме, установленной конкурсной документацией, расценивается конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в двухэтапном конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.
3.8.5. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в двухэтапном конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

3.9. Требования к предложениям о цене контракта

3.9.1. Цена контракта, предлагаемая участником двухэтапного конкурса, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
3.9.2. В случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником двухэтапного конкурса, превышает начальную (максимальную) цену контракта, соответствующий участник двухэтапного конкурса не допускается к участию в двухэтапном конкурсе на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной документацией.
3.9.3. Участник конкурса производит расчет цены контракта в соответствии с требованиями части V "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ" и возможными уточнениями Заказчика после первого этапа.
3.9.4. Цена контракта должна включать все налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.10. Требования к содержанию и описанию предложения
участника конкурса в отношении объекта закупки
(поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг)

3.10.1. Описание участниками двухэтапного конкурса объекта закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями части V "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ" и по форме "ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕННЫХ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ", приведенной в части III "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА".

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

В части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" содержится информация для данного конкретного конкурса, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения части I "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА".
При возникновении противоречия между положениями части I "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА" и части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" применяются положения части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".


№ Наименование Информация
пункта

1. Наименование заказчика, Место нахождения:
контактная информация Почтовый адрес:
Контактные лица:
тел.:
Адрес электронной почты:

2. Наименование Место нахождения:
уполномоченного органа, Почтовый адрес:
контактная информация Контактные лица:
тел.:
Адрес электронной почты:

3. Наименование Место нахождения:
специализированной Почтовый адрес:
организации, контактная Телефон/факс
информация Электронная почта:
Контактные лица

4. Используемый способ Двухэтапный конкурс
определения поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

5. Идентификационный код Заполняется с 1 января 2016 года
закупки

6. Официальный сайт, на www.zakupki.gov.ru
котором размещена
конкурсная документация

7. Информация о закупке, Принятое заказчиком решение по результатам
подлежащей обязательному первого этапа обязательного общественного
общественному обсуждению обсуждения:
____________________________________________
____________________________________________

8. Конкурсная документация, Конкурсная документация, размещенная на
способы получения, срок, официальном сайте www.zakupki.gov.ru,
место и порядок доступна для ознакомления без взимания платы.
предоставления Конкурсная документация предоставляется на
русском языке.
Конкурсная документация предоставляется
любому заинтересованному лицу, направившему
заказчику/специализированной организации
письменное заявление на получение конкурсной
документации. Заявление на получение
конкурсной документации должно содержать
название конкурса, наименование организации
(ФИО физического лица), контактные данные.
Выдача конкурсной документации производится
лицу, обладающему правом действовать от имени
участника конкурса без доверенности, или
иному лицу при представлении оригинала
доверенности. Конкурсная документация
предоставляется заказчиком/специализированной
организацией в течение двух рабочих дней с
даты получения соответствующего заявления.
О готовности конкурсной документации
заказчик/специализированная организация
извещает заинтересованное лицо по контактным
данным, указанным в заявлении.
При этом конкурсная документация
предоставляется в форме документа на бумажном
носителе после внесения данным лицом платы за
предоставление конкурсной документации, если
данная плата установлена заказчиком и
указание об этом содержится в извещении о
проведении конкурса, за исключением случаев
предоставления конкурсной документации в
форме электронного документа.
Место предоставления документации:
Дата начала предоставления конкурсной
документации: __.__.2014.
Дата окончания предоставления конкурсной
документации: __.__.2014

9. Плата, взимаемая Не установлено
заказчиком за
предоставление
конкурсной документации

10. Наименование и описание
объекта закупки и
условий контракта
Объем, место и сроки
завершения выполнения
работ (оказания
услуг)/количество, место
и сроки доставки товара

11. Информация о валюте, Российский рубль
используемой для
формирования цены
контракта и расчетов с
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

12. Начальная (максимальная) _______________ руб.
цена контракта Начальная (максимальная) цена контракта
включает в себя все расходы, в том числе
расходы на материалы, транспортные услуги,
монтаж оборудования, страхование, услуги
субподрядных организаций, а также расходы на
уплату налогов, сборов и других обязательных
платежей

Начальная (максимальная)
цена единицы работы или ______________________________________
1
услуги

13. Источник финансирования Бюджет ___________________.
КБК:

14. Обоснование начальной
(максимальной) цены
контракта

15. Форма, сроки и порядок В соответствии с проектом государственного
оплаты товара, работ, контракта
услуг

16. Единые требования к 1. Соответствие требованиям, установленным в
участникам закупки, соответствии с законодательством Российской
установленные Федерации к лицам, осуществляющим поставку
Федеральным законом от товара, выполнение работы, оказание услуги,
05.04.2013 № 44-ФЗ "О являющихся объектом закупки, а именно:
контрактной системе в ____________________________________________
сфере закупок товаров, 2. Непроведение ликвидации участника закупки
работ, услуг для - юридического лица и отсутствие решения
обеспечения арбитражного суда о признании участника
государственных и закупки - юридического лица или
муниципальных нужд", а индивидуального предпринимателя
также заказчиком несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства.
3. Неприостановление деятельности участника
закупки в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на
участие в закупке.
4. Отсутствие у участника закупки недоимки по
налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации (за исключением
сумм, на которые предоставлены отсрочка,
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по
которым имеется вступившее в законную силу
решение суда о признании обязанности
заявителя по уплате этих сумм исполненной или
которые признаны безнадежными к взысканию в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах) за прошедший
календарный год, размер которых превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов участника закупки, по данным
бухгалтерской отчетности за последний
отчетный период. Участник закупки считается
соответствующим установленному требованию в
случае, если им в установленном порядке
подано заявление об обжаловании указанных
недоимки, задолженности и решение по такому
заявлению на дату рассмотрения заявки на
участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) не принято.
5. Отсутствие у участника закупки -
физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа или
главного бухгалтера юридического лица -
участника закупки судимости за преступления в
сфере экономики (за исключением лиц, у
которых такая судимость погашена или снята),
а также неприменение в отношении указанных
физических лиц наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью,
которые связаны с поставкой товара,
выполнением работы, оказанием услуги,
являющихся объектом осуществляемой закупки, и
административного наказания в виде
дисквалификации.
6. Обладание участником закупки
исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с
исполнением контракта заказчик приобретает
права на такие результаты, за исключением
случаев заключения контрактов на создание
произведений литературы или искусства,
исполнения, на финансирование проката или
показа национального фильма.
7. Отсутствие между участником закупки и
заказчиком конфликта интересов, под которым
понимаются случаи, при которых руководитель
заказчика, член комиссии по осуществлению
закупок, руководитель контрактной службы
заказчика, контрактный управляющий состоят в
браке с физическими лицами, являющимися
выгодоприобретателями, единоличным
исполнительным органом хозяйственного
общества (директором, генеральным директором,
управляющим, президентом и другими), членами
коллегиального исполнительного органа
хозяйственного общества, руководителем
(директором, генеральным директором)
учреждения или унитарного предприятия либо
иными органами управления юридических лиц -
участников закупки, с физическими лицами, в
том числе зарегистрированными в качестве
индивидуального предпринимателя, -
участниками закупки либо являются близкими
родственниками (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородными и неполнородными (имеющими общих
отца или мать) братьями и сестрами),
усыновителями или усыновленными указанных
физических лиц. Под выгодоприобретателями для
целей настоящего подпункта понимаются
физические лица, владеющие напрямую или
косвенно (через юридическое лицо или через
несколько юридических лиц) более чем десятью
процентами голосующих акций хозяйственного
общества либо долей, превышающей десять
процентов в уставном капитале хозяйственного
общества.
8. (Заказчик вправе установить данное
требование) Отсутствие в реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) информации об участнике закупки
- юридическом лице, в том числе информации об
учредителях, о членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем
функции единоличного исполнительного органа
участника закупки

17. Дополнительные
требования к участникам
закупки, установленные
постановлением
Правительства РФ, а
также заказчиком

18. Преимущества, Предоставляются/Не предоставляются
предоставляемые при
участии в двухэтапном
конкурсе учреждений и
предприятий
уголовно-исполнительной
системы, организаций
инвалидов
Процент предоставляемых
преимуществ

19. Ограничение участия в
определении поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

20. Требование к участнику Установлено/не установлено
конкурса, не являющемуся
субъектом малого
предпринимательства или
социально
ориентированной
некоммерческой
организацией, о
привлечении к исполнению Объем привлечения _____%
контракта
субподрядчиков,
соисполнителей из числа
субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

21. Дата начала и окончания Дата начала предоставления разъяснений
срока предоставления положений конкурсной документации:
участникам конкурса __.__.2014.
разъяснений положений Дата окончания предоставления разъяснений
конкурсной документации положений конкурсной документации: __.__.2014

22. Срок и место подачи Срок подачи заявок на участие в двухэтапном
заявок на участие в конкурсе:
конкурсе на первом и с "__" ____________ 201__ года
втором этапах до ____ часов ____ минут
"___" _____________ 201__ года.
Заявки на участие в двухэтапном конкурсе
подаются в письменной форме по адресу:
___________________________________________
(указать фактический адрес)

В случае если заказчик, уполномоченный орган
расположен в здании Дома Правительства
Московской области:
Срок подачи заявок на участие в конкурсе:
с "__" ____________ 201__ года
до 16 часов 00 минут "__" _______ 201__ года
(дата, предшествующая дате вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе).
Заявки на участие в двухэтапном конкурсе
подаются в письменной форме в подразделение
"одно окно" по адресу: Московская область,
Красногорск-7, бульвар Строителей, д. 1,
здание центрального контрольно-пропускного
пункта Дома Правительства Московской области.

В день, указанный в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА КОНКУРСА", участники конкурса подают
свои заявки на участие в конкурсе
непосредственно на заседании конкурсной
комиссии перед вскрытием конвертов с заявками
на участие в конкурсе или в случае проведения
конкурса по нескольким лотам перед вскрытием
конвертов с заявками на участие в конкурсе,
поданными в отношении каждого лота

23. Документы, входящие в Заявка на участие в двухэтапном конкурсе
состав заявки на первом должна быть подготовлена в соответствии с
этапе участия в конкурсе требованиями раздела 3 "ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В
КОНКУРСЕ" и в соответствии с формами
документов, установленными частью III
"ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА" и содержать:
1. Наименование, фирменное наименование (при
наличии), место нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица), идентификационный
номер налогоплательщика (при наличии)
учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего
функции единоличного исполнительного органа
участника открытого конкурса, фамилия, имя,
отчество (при наличии), паспортные данные,
место жительства (для физического лица),
номер контактного телефона - указываются
участником конкурса в форме "ЗАЯВКА НА
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" (форма 2 части III
"ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА").
2. Предложение о качестве работ, оформляемое
в соответствии с формой 4 части III "ОБРАЗЦЫ
ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
КОНКУРСА".
3. Выписка из единого государственного
реестра юридических лиц или
засвидетельствованная в нотариальном порядке
копия такой выписки (для юридического лица),
выписка из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или
засвидетельствованная в нотариальном порядке
копия такой выписки (для индивидуального
предпринимателя), которые получены не ранее
чем за шесть месяцев до даты размещения в
единой информационной системе извещения о
проведении открытого конкурса, копии
документов, удостоверяющих личность (для
иного физического лица), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического
лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством
соответствующего государства (для
иностранного лица).
4. Документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени участника
открытого конкурса - юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании либо
копия приказа о назначении физического лица
на должность, в соответствии с которыми такое
физическое лицо обладает правом действовать
от имени участника открытого конкурса без
доверенности (далее - руководитель). В
случае если от имени участника открытого
конкурса действует иное лицо, заявка на
участие в открытом конкурсе должна содержать
также доверенность на осуществление действий
от имени участника открытого конкурса,
заверенную печатью участника открытого
конкурса и подписанную руководителем (для
юридического лица) или уполномоченным
руководителем лицом, либо
засвидетельствованную в нотариальном порядке
копию указанной доверенности. В случае если
указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем, заявка на
участие в открытом конкурсе должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия
такого лица.
5. Копии учредительных документов участника
открытого конкурса (для юридического лица).
6. Решение об одобрении или о совершении
крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица и для участника
открытого конкурса поставка товара,
выполнение работы или оказание услуги,
являющихся предметом контракта, либо внесение
денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в открытом конкурсе,
обеспечения исполнения контракта является
крупной сделкой.
7. Документы, подтверждающие право участника
двухэтапного конкурса на получение
преимуществ в соответствии с пунктом 18
настоящей Информационной карты, или
заверенные копии таких документов.
8. Документы, подтверждающие соответствие
участника открытого конкурса требованиям к
участникам конкурса, установленным в
подпункте 1 пункта 16 настоящей
Информационной карты, или копии таких
документов, а также декларация о соответствии
участника открытого конкурса требованиям,
установленным подпунктами 2-7 пункта 16
настоящей Информационной карты.
9. Документы, подтверждающие соответствие
участника открытого конкурса и (или)
предлагаемых им товара, работы или услуги
условиям, запретам и ограничениям в случае,
если такие условия, запреты и ограничения
установлены в конкурсной документации в
соответствии со статьей 14 Федерального
закона, или заверенные копии таких
документов.
10. Предложение участника открытого конкурса
в отношении объекта закупки, а в случае
закупки товара также предлагаемая цена
единицы товара, информация о стране
происхождения товара и производителе товара.
11. Копии документов, подтверждающих
соответствие товара, работы или услуги
требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации (при
наличии в соответствии с законодательством
Российской Федерации данных требований к
указанным товару, работе или услуге). При
этом не допускается требовать представление
таких документов, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации такие
документы передаются вместе с товаром (п. 3
ч. 2 ст. 51 Федерального закона).
12. Информация, подтверждающая
добросовестность участника открытого конкурса
(ч. 4 ст. 37 Федерального закона).
13. Документы, подтверждающие внесение
обеспечения заявки на участие в открытом
конкурсе (платежное поручение, подтверждающее
перечисление денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в открытом
конкурсе, с отметкой банка или заверенная
банком копия этого платежного поручения либо
включенная в реестр банковских гарантий
банковская гарантия).
14. Подтверждение квалификации участника (в
случае, если в конкурсной документации указан
такой критерий оценки заявок на участие в
конкурсе, как квалификация участника
открытого конкурса. Отсутствие указанных
документов не является основанием для
признания заявки не соответствующей
требованиям Федерального закона).
15. Документы, подтверждающие соответствие
участника конкурса требованиям, установленным
пунктом 17 настоящей Информационной карты
(при наличии таких требований), или копии
этих документов в случае, если такие
требования установлены Правительством
Российской Федерации.
16. Декларация о принадлежности участника
конкурса к субъектам малого
предпринимательства или социально
ориентированным некоммерческим организациям
(в случае, если заказчиком установлено
ограничение об осуществлении закупки у
субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих
организаций).
17. Другие документы, прикладываемые по
усмотрению участника конкурса

24. Документы, входящие в Заявка на участие в двухэтапном конкурсе
состав заявки на втором должна быть подготовлена в соответствии с
этапе участия в конкурсе требованиями раздела 3 "ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В
КОНКУРСЕ" и в соответствии с формами
документов, установленными частью III
"ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА" и содержать:
1. Наименование, фирменное наименование (при
наличии), место нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица), идентификационный
номер налогоплательщика (при наличии)
учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего
функции единоличного исполнительного органа
участника открытого конкурса, фамилия, имя,
отчество (при наличии), паспортные данные,
место жительства (для физического лица),
номер контактного телефона - указываются
участником конкурса в форме "ЗАЯВКА НА
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" (форма 2 части III
"ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА").
2. Предложение о цене контракта, оформляемое
в соответствии с формой 3 части III "ОБРАЗЦЫ
ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
КОНКУРСА".
3. Предложение о качестве работ, оформляемое
в соответствии с формой 4 части III "ОБРАЗЦЫ
ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
КОНКУРСА".
4. Выписка из единого государственного
реестра юридических лиц или
засвидетельствованная в нотариальном порядке
копия такой выписки (для юридического лица),
выписка из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или
засвидетельствованная в нотариальном порядке
копия такой выписки (для индивидуального
предпринимателя), которые получены не ранее
чем за шесть месяцев до даты размещения в
единой информационной системе извещения о
проведении открытого конкурса, копии
документов, удостоверяющих личность (для
иного физического лица), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического
лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством
соответствующего государства (для
иностранного лица).
5. Документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени участника
открытого конкурса - юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании либо
копия приказа о назначении физического лица
на должность, в соответствии с которыми такое
физическое лицо обладает правом действовать
от имени участника открытого конкурса без
доверенности (далее - руководитель). В
случае если от имени участника открытого
конкурса действует иное лицо, заявка на
участие в открытом конкурсе должна содержать
также доверенность на осуществление действий
от имени участника открытого конкурса,
заверенную печатью участника открытого
конкурса и подписанную руководителем (для
юридического лица) или уполномоченным
руководителем лицом, либо
засвидетельствованную в нотариальном порядке
копию указанной доверенности. В случае если
указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем, заявка на
участие в открытом конкурсе должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия
такого лица.
6. Копии учредительных документов участника
открытого конкурса (для юридического лица).
7. Решение об одобрении или о совершении
крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица и для участника
открытого конкурса поставка товара,
выполнение работы или оказание услуги,
являющихся предметом контракта, либо внесение
денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в открытом конкурсе,
обеспечения исполнения контракта является
крупной сделкой.
8. Документы, подтверждающие право участника
конкурса на получение преимуществ в
соответствии с пунктом 17 настоящей
Информационной карты, или заверенные копии
таких документов.
9. Документы, подтверждающие соответствие
участника открытого конкурса требованиям к
участникам конкурса, установленным в
подпункте 1 пункта 16 настоящей
Информационной карты, или копии таких
документов, а также декларация о соответствии
участника открытого конкурса требованиям,
установленным подпунктами 2-7 пункта 16
настоящей Информационной карты.
10. Документы, подтверждающие соответствие
участника открытого конкурса и (или)
предлагаемых им товара, работы или услуги
условиям, запретам и ограничениям в случае,
если такие условия, запреты и ограничения
установлены в конкурсной документации в
соответствии со статьей 14 Федерального
закона, или заверенные копии таких
документов.
11. Предложение участника открытого конкурса
в отношении объекта закупки, а в случае
закупки товара также предлагаемая цена
единицы товара, информация о стране
происхождения товара и производителе товара.
12. Копии документов, подтверждающих
соответствие товара, работы или услуги
требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации (при
наличии в соответствии с законодательством
Российской Федерации данных требований к
указанным товару, работе или услуге). При
этом не допускается требовать представление
таких документов, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации такие
документы передаются вместе с товаром (п. 3
ч. 2 ст. 51 Федерального закона).
13. Информация, подтверждающая
добросовестность участника открытого конкурса
(ч. 4 ст. 37 Федерального закона).
14. Документы, подтверждающие внесение
обеспечения заявки на участие в открытом
конкурсе (платежное поручение, подтверждающее
перечисление денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в открытом
конкурсе, с отметкой банка или заверенная
банком копия этого платежного поручения либо
включенная в реестр банковских гарантий
банковская гарантия).
15. Подтверждение квалификации участника (в
случае, если в конкурсной документации указан
такой критерий оценки заявок на участие в
конкурсе, как квалификация участника
открытого конкурса. Отсутствие указанных
документов не является основанием для
признания заявки не соответствующей
требованиям Федерального закона).
16. Документы, подтверждающие соответствие
участника конкурса требованиям, установленным
пунктом 16 настоящей Информационной карты
(при наличии таких требований), или копии
этих документов в случае, если такие
требования установлены Правительством
Российской Федерации.
17. Обоснование предлагаемой цены
2
контракта .
18. Декларация о принадлежности участника
открытого конкурса к субъектам малого
предпринимательства или социально
ориентированным некоммерческим организациям
(в случае, если заказчиком установлено
ограничение об осуществлении закупки у
субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих
организаций).
19. Другие документы, прикладываемые по
усмотрению участника конкурса

25. Обеспечение заявок на Требуется/Не требуется
втором этапе участия в
конкурсе

26. Размер обеспечения Сумма обеспечения заявки на участие в
заявок на участие в двухэтапном конкурсе предусмотрена в
конкурсе, порядок следующем размере:
внесения денежных ___% от начальной (максимальной) цены
средств в качестве контракта, что составляет: ________ руб., НДС
обеспечения такой не облагается.
заявки, условия Порядок внесения:
банковской гарантии Обеспечение заявки на участие в двухэтапном
конкурсе может предоставляться участником
закупки путем внесения денежных средств или
банковской гарантией. Выбор способа
обеспечения заявки на участие в конкурсе
осуществляется участником закупок.
При обеспечении заявки на участие в
двухэтапном конкурсе путем внесения денежных
средств на счет заказчика, указанный в
конкурсной документации, факт внесения
участником закупки таких денежных средств
подтверждается платежным поручением,
подтверждающим перечисление денежных средств
в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе, с отметкой банка или заверенной
банком копией этого платежного поручения. В
платежном поручении, утвержденном Указанием
Центрального банка Российской Федерации
от 03.03.2003 № 1256-у, в графе "назначение
платежа" указывается: "Средства, вносимые в
качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе (номер закупки ________). НДС не
облагается".

При обеспечении заявки на участие в
двухэтапном конкурсе путем предоставления
банковской гарантии факт обеспечения заявки
подтверждается предоставлением банковской
гарантии, включенной в реестр банковских
гарантий и соответствующей требованиям ст. 45
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд". Срок действия
банковской гарантии, предоставленной в
качестве обеспечения заявки, должен
составлять не менее чем _____ месяца с даты
3
окончания срока подачи заявок .
Банковская гарантия должна включать условие о
праве заказчика на бесспорное списание
денежных средств со счета гаранта, если
гарантом в срок не более чем пять рабочих
дней не исполнено требование заказчика об
уплате денежной суммы по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия
банковской гарантии.
Документы, подтверждающие внесение
обеспечения заявки на участие в двухэтапном
конкурсе, должны быть поданы участником
конкурса в составе документов, входящих в
заявку на участие в конкурсе.
В случае если участником закупки в составе
заявки представлены документы, подтверждающие
внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя), и до
даты рассмотрения и оценки заявок денежные
средства не поступили на счет, который указан
заказчиком в документации о закупке и на
котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими заказчику, такой
участник признается не предоставившим
обеспечение заявки

27. Реквизиты счета для
перечисления денежных
средств в качестве
обеспечения заявок на
участие в конкурсе,
реквизиты для оформления
банковской гарантии в
качестве обеспечения
заявок на участие в
конкурсе

28. Дата, время и место Вскрытие конвертов с заявками на участие в
вскрытия конвертов с конкурсе состоится __.__.2014, начиная с
заявками на участие в __:__ по московскому времени, по адресу:
конкурсе В связи с установленным по адресу
заказчика/уполномоченного органа
контрольно-пропускным режимом участнику
двухэтапного конкурса, подавшему заявку на
участие в двухэтапном конкурсе, или его
представителю, желающему присутствовать при
вскрытии конвертов с заявками на участие в
двухэтапном конкурсе, открытии доступа к
поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в двухэтапном конкурсе,
следует не позднее чем за один рабочий день
до даты вскрытия конвертов с заявками на
участие в двухэтапном конкурсе, сообщить
заказчику следующие сведения для оформления
соответствующего пропуска: предмет
двухэтапного конкурса (лота), номер лота,
дату вскрытия конвертов с заявками на участие
в двухэтапном конкурсе, фамилию, имя,
отчество своего представителя по факсимильной
связи или телефонограммой по указанным в
Информационной карте настоящей конкурсной
документации контактным телефонам
заказчика/уполномоченного органа

29. Дата рассмотрения и Рассмотрение и оценка заявок на участие в
оценки заявок на участие конкурсе будет осуществляться __.__.2014
в конкурсе

30. Критерии оценки заявок Указаны в приложении 1 к настоящей
на участие в конкурсе, информационной карте
величины значимости этих
критериев, порядок
рассмотрения и оценки
заявок на участие в
конкурсе

31. Размер, условия Сумма обеспечения исполнения контракта
обеспечения исполнения предусмотрена в следующем размере:
контракта. Порядок ___% от начальной (максимальной) цены
предоставления и контракта, что составляет: ________ руб., НДС
требования к такому не облагается.
обеспечению 1. В случае если предложенная в заявке
участника закупки цена снижена на двадцать
пять и более процентов по отношению к
начальной (максимальной) цене контракта,
участник закупки, с которым заключается
контракт, предоставляет обеспечение
исполнения контракта в размере, превышающем в
полтора раза размер обеспечения исполнения
контракта, указанный в конкурсной
документации, но не менее чем в размере
аванса (если контрактом предусмотрена выплата
аванса).
2. В случае если при проведении конкурса
начальная (максимальная) цена контракта
составляет пятнадцать миллионов рублей и
менее и участником закупки, с которым
заключается контракт, предложена цена
контракта, которая на двадцать пять и более
процентов ниже начальной (максимальной) цены
контракта, контракт заключается только после
предоставления таким участником обеспечения
исполнения контракта в размере, указанном в
подпункте 1 настоящего пункта, или
информации, подтверждающей добросовестность
такого участника на дату подачи заявки в
соответствии с подпунктом 3 настоящего
пункта.
3. К информации, подтверждающей
добросовестность участника закупки, относится
информация, содержащаяся в реестре
контрактов, заключенных заказчиками, и
подтверждающая исполнение таким участником в
течение одного года до даты подачи заявки на
участие в конкурсе трех и более контрактов
(при этом все контракты должны быть исполнены
без применения к такому участнику неустоек
(штрафов, пеней), либо в течение двух лет до
даты подачи заявки на участие в конкурсе
четырех и более контрактов (при этом не менее
чем семьдесят пять процентов контрактов
должны быть исполнены без применения к такому
участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в
течение трех лет до даты подачи заявки на
участие в конкурсе трех и более контрактов
(при этом все контракты должны быть исполнены
без применения к такому участнику неустоек
(штрафов, пеней). В этих случаях цена одного
из контрактов должна составлять не менее чем
двадцать процентов цены, по которой
участником закупки предложено заключить
контракт в соответствии с подпунктом 2
настоящего пункта.
4. Обеспечение исполнения контракта может
быть представлено в виде:
4.1. Безотзывной банковской гарантии,
выданной банком и соответствующей требованиям
ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".
Срок действия банковской гарантии должен
превышать срок действия контракта не менее
4
чем на _____ месяц .
Банковская гарантия должна включать условие о
праве заказчика на бесспорное списание
денежных средств со счета гаранта, если
гарантом в срок не более чем пять рабочих
дней не исполнено требование заказчика об
уплате денежной суммы по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия
банковской гарантии.
4.2. Внесения денежных средств на указанный
заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами,
поступающими заказчику.
Способ обеспечения исполнения контракта
определяется участником закупки, с которым
заключается контракт, самостоятельно.
Контракт заключается после предоставления
участником закупки, с которым заключается
контракт, обеспечения исполнения контракта.
В случае непредоставления участником закупки,
с которым заключается контракт, обеспечения
исполнения контракта в срок, установленный
для заключения контракта, такой участник
считается уклонившимся от заключения
контракта.
В ходе исполнения контракта поставщик
(подрядчик, исполнитель) вправе предоставить
заказчику обеспечение исполнения контракта,
уменьшенное на размер выполненных
обязательств, предусмотренных контрактом,
взамен ранее предоставленного обеспечения
исполнения контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения
контракта.
В случае если участником закупки, с которым
заключается контракт, является
государственное или муниципальное казенное
учреждение, положения об обеспечении
исполнения контракта к такому участнику не
применяются

32. Реквизиты счета для
перечисления денежных
средств в качестве
обеспечения исполнения
контракта, реквизиты для
оформления банковской
гарантии в качестве
обеспечения исполнения
контракта

33. Банковское
сопровождение контракта

34. Возможность Заказчика Предусмотрена в соответствии с Федеральным
изменить условия законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной
контракта системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

35. Информация о контрактной Ф.И.О. __________________________
службе, контрактном Тел. _____________________________
управляющем,
ответственных за
заключение контракта

36. Срок подписания Контракт заключается не ранее чем через
контракта победителем десять дней и не позднее чем через двадцать
двухэтапного конкурса дней с даты размещения в единой
или иным его участником, информационной системе протокола рассмотрения
с которым заключается и оценки заявок на участие в конкурсе.
контракт. В течение десяти дней с даты размещения в
Условия признания единой информационной системе протокола
победителя двухэтапного рассмотрения и оценки заявок на участие в
конкурса или данного конкурсе победитель конкурса обязан подписать
участника уклонившимися контракт и представить все экземпляры
от заключения контракта контракта заказчику.
При этом победитель конкурса (участник
конкурса, заявке на участие в конкурсе
которого присвоен второй номер) одновременно
с контрактом обязан представить заказчику
документы, подтверждающие предоставление
обеспечения исполнения контракта.
В случае если победителем конкурса не
исполнены требования настоящей части, такой
победитель признается уклонившимся от
заключения контракта

37. Возможность Допускается в соответствии с ч. 8-26 ст. 95
одностороннего отказа от Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
исполнения контракта контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд"

38. Возможность заказчика Предусмотрено/не предусмотрено
заключить контракты с
несколькими участниками
открытого конкурса на
поставки технических
средств реабилитации
инвалидов, создание
нескольких произведений
литературы или
искусства, выполнение
научно-исследовательских
работ либо оказание
услуг в сфере
образования или услуг по
санаторно-курортному
лечению и оздоровлению,
услуг по организации
отдыха детей и их
оздоровления, в том
числе по предоставлению
путевок (ч. 10 ст. 34
Федерального закона)
Начальная (максимальная) __________________________________
цена одного контракта

39. Порядок оплаты Оплата выполнения работы или оказания услуги
выполнения работы или осуществляется по цене единицы работы или
5 услуги исходя из объема фактически
оказания услуги выполненной работы или оказанной услуги, по
цене каждой запасной части к технике,
оборудованию исходя из количества запасных
частей, поставки которых будут осуществлены в
ходе исполнения контракта, но в размере, не
превышающем начальной (максимальной) цены
контракта, указанной в настоящей документации


________________________________
1
Указывается в случае, если при заключении контракта объем подлежащих
выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники,
оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг,
образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика,
услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг
по проведению оценки невозможно определить.
2
Обоснование предлагаемой цены контракта представляется участником закупки,
предложившим цену контракта на двадцать пять и более процентов ниже
начальной (максимальной) цены контракта, в составе заявки на участие в
конкурсе. Если предметом контракта, для заключения которого проводится
конкурс, является поставка товара, необходимого для нормального
жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной
форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший
цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной
(максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование
предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное
письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара,
документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные
документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки
осуществить поставку товара по предлагаемой цене (пп. 9, 10 ст. 37
Федерального закона).
3
Заказчик самостоятельно определяет срок действия банковской гарантии. Срок
действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения
заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока
подачи заявок.
4
Заказчик самостоятельно определяет срок действия банковской гарантии. Срок
действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не
менее чем на один месяц.
5
Данный пункт включается в случае, если при заключении контракта объем
подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту
техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских
услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг
переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных
услуг, услуг по проведению оценки невозможно определить (п. 2 ст. 42
Федерального закона).





Приложение 1
к информационной карте конкурса

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, ВЕЛИЧИНЫ
ЗНАЧИМОСТИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ

Оценка заявок производится в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1085 "Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Правила).
Оценка заявок производится с использованием не менее 2 критериев оценки заявок. Сумма величин значимости критериев оценки заявок, установленных в конкурсной документации, составляет 100 процентов.

III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ ДВУХЭТАПНОГО КОНКУРСА

Форма 1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В ДВУХЭТАПНОМ КОНКУРСЕ

на _____________________________________________
(указать наименование предмета конкурса)
ЛОТ № ____, наименование лота ______________________________________
(в случае, если конкурс проводится
по нескольким лотам)

Настоящим _____________________________________________________________
(указать наименование участника конкурса)
почтовый адрес ____________________________________________________________
(указать почтовый адрес участника конкурса)
подтверждает, что для участия в двухэтапном конкурсе на право заключения
контракта на ______________________________________________________________
(указать наименование предмета контракта)
направляются нижеперечисленные документы.


№ п/п Наименование документов Листы с ___ Количество
по ___ листов

1. Заявка (форма 2 части III "ОБРАЗЦЫ ФОРМ
И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
КОНКУРСА")

1.1. Предложение о цене контракта, оформляемое
в соответствии с формой 3 части III
"ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
1
УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА"

1.2. Предложение о качестве работ, оформляемое
в соответствии с формой 4 части III
"ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА"
________________________________
1
Пункт включается при подаче
окончательной заявки на участие в
двухэтапном конкурсе

2. Выписка из единого государственного
реестра юридических лиц или
засвидетельствованная в нотариальном
порядке копия такой выписки (для
юридического лица), выписка из единого
государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или
засвидетельствованная в нотариальном
порядке копия такой выписки (для
индивидуального предпринимателя), которые
получены не ранее чем за шесть месяцев до
даты размещения в единой информационной
системе извещения о проведении открытого
конкурса, копии документов,
удостоверяющих личность (для иного
физического лица), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для
иностранного лица)

3. Документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени
участника открытого конкурса -
юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании либо копия
приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которыми
такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени участника открытого
конкурса без доверенности (далее -
руководитель). В случае если от имени
участника открытого конкурса действует
иное лицо, заявка на участие в открытом
конкурсе должна содержать также
доверенность на осуществление действий от
имени участника открытого конкурса,
заверенную печатью участника открытого
конкурса и подписанную руководителем (для
юридического лица) или уполномоченным
руководителем лицом, либо
засвидетельствованную в нотариальном
порядке копию указанной доверенности. В
случае если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным
руководителем, заявка на участие в
открытом конкурсе должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия
такого лица

4. Копии учредительных документов участника
открытого конкурса со всеми изменениями и
дополнениями (для юридического лица)

5. Решение об одобрении или о совершении
крупной сделки либо копия такого решения
в случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического
лица и для участника открытого конкурса
поставка товара, выполнение работы или
оказание услуги, являющихся предметом
контракта, либо внесение денежных средств
в качестве обеспечения заявки на участие
в открытом конкурсе, обеспечения
исполнения контракта является крупной
сделкой

6. Документы, подтверждающие право участника
открытого конкурса на получение
преимуществ, или заверенные копии таких
документов

7. Документы, подтверждающие соответствие
участника открытого конкурса требованиям
к участникам конкурса, установленным
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального
закона, или копии таких документов

8. Декларация о соответствии участника
открытого конкурса требованиям,
установленным пунктами 3-9 части 1 статьи
31 Федерального закона

9. Документы, подтверждающие соответствие
участника открытого конкурса
дополнительным требованиям к участникам
конкурса, установленным в соответствии с
частью 2 статьи 31 Федерального закона,
или копии таких документов

10. Документы, подтверждающие соответствие
участника открытого конкурса и (или)
предлагаемых им товара, работы или услуги
условиям, запретам и ограничениям в
случае, если такие условия, запреты и
ограничения установлены в конкурсной
документации в соответствии со статьей 14
Федерального закона, или заверенные копии
таких документов

11. Предложение участника открытого конкурса
в отношении объекта закупки, а в случае
закупки товара также предлагаемая цена
единицы товара, информация о стране
происхождения товара и производителе
товара

12. Копии документов, подтверждающих
соответствие товара, работы или услуги
требованиям, установленным в соответствии
с законодательством Российской Федерации
(при наличии в соответствии с
законодательством Российской Федерации
данных требований к указанным товару,
работе или услуге)

13. Информация, подтверждающая
добросовестность участника открытого
конкурса (ч. 4 ст. 37 Федерального
закона)

14. Документы, подтверждающие внесение
обеспечения заявки на участие в открытом
конкурсе (платежное поручение,
подтверждающее перечисление денежных
средств в качестве обеспечения заявки на
участие в открытом конкурсе, с отметкой
банка или заверенная банком копия этого
платежного поручения либо включенная в
реестр банковских гарантий банковская
гарантия)

15. Подтверждение квалификации участника (в
случае, если в конкурсной документации
указан такой критерий оценки заявок на
участие в конкурсе, как квалификация
участника открытого конкурса. Отсутствие
указанных документов не является
основанием для признания заявки не
соответствующей требованиям Федерального
закона)

16. Обоснование предлагаемой цены
1, 2
контракта

17. Декларация о принадлежности участника
открытого конкурса к субъектам малого
предпринимательства или социально
ориентированным некоммерческим
организациям (в случае, если заказчиком
установлено ограничение об осуществлении
закупки у субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций)

18. Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником конкурса
<*>

ВСЕГО листов:

   --------------------------------

<*> Непредставление данных документов не является основанием для
отказа в допуске к участию в двухэтапном конкурсе.

Участник конкурса/уполномоченный представитель _____________ (Фамилия И.О.)
(подпись)

(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие
полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в двухэтапном
конкурсе)
________________________________
1
Обоснование предлагаемой цены контракта представляется участником закупки,
предложившим цену контракта на двадцать пять и более процентов ниже
начальной (максимальной) цены контракта, в составе заявки на участие в
конкурсе. Если предметом контракта, для заключения которого проводится
конкурс, является поставка товара, необходимого для нормального
жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной
форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший
цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной
(максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование
предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное
письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара,
документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные
документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки
осуществить поставку товара по предлагаемой цене (пп. 9, 10 ст. 37
Федерального закона).
2
Пункт включается при подаче окончательной заявки на участие в двухэтапном
конкурсе.




Форма 2. ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В ДВУХЭТАПНОМ КОНКУРСЕ

на бланке участника конкурса
(по возможности)

Дата, исх. номер

Заказчику (в конкурсную комиссию
по адресу: _______________________)/
Уполномоченному органу (в конкурсную комиссию
по адресу: _________________________________)
(указывается полное наименование
и адрес заказчика/уполномоченного
органа)

ЗАЯВКА

на право заключения с _________________________________________________
(указывается наименование заказчика)
контракта на __________________________________________________________
(указывается предмет контракта)
Лот № ____, наименование лота _________________________________________
(в случае, если конкурс проводится по
нескольким лотам)

3.1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого
контракта, а также применимые к данному двухэтапному конкурсу
законодательство и нормативные правовые акты,
___________________________________________________________________________
(наименование участника конкурса с указанием организационно-правовой формы,
место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического
лица), номер контактного телефона)
в лице ____________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица
(для юридического лица)
сообщает о согласии участвовать на первом этапе в двухэтапном конкурсе на
условиях, указанных в настоящей первоначальной заявке.
2. Мы согласны исполнить условия закупки (в том числе уточненные) в
соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые
мы представили ниже в предложении, а именно:

№ п/п
Наименование показателя (указываются критерии по конкретному конкурсу)
Единица измерения (указываются единицы измерения в соответствии с частью V "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ")
Значение <1> (цифрами и прописью)
Примечание <2>
1.
Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки.
Содержание:















2.
Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ:



а) исчерпывающий перечень либо один вид эксплуатационных расходов и режим эксплуатации товара



б) единица измерения расходов на эксплуатацию товара в валюте, используемой для формирования цены контракта, на срок эксплуатации товара



в) максимальная (предельная) стоимость расходов на эксплуатацию товара в расчете на срок эксплуатации товара (в кварталах, неделях, днях, часах)



г) срок эксплуатации товара (в кварталах, месяцах, неделях, днях, часах)



3.
Стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта















4.
Квалификация участников закупки



Наличие финансовых ресурсов на праве собственности (ином законном основании)



Наличие материальных ресурсов



Наличие опыта работы и деловой репутации, наличие специалистов определенного уровня




--------------------------------
<1> Предложение участника конкурса.
<2> Участник конкурса может подтвердить информацию, представленную в графе "Значение", указав любые дополняющие сведения разъяснения.

Предложения, приведенные в пункте 1 настоящей заявки на участие в конкурсе, являются неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в конкурсе:
1. Приложение __ "КАЧЕСТВЕННЫЕ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ" на ___ лист.
2. Приложение ______________ (указать название) на ___ лист.
Примечание: другие приложения к заявке на участие в конкурсе, которые являются обязательными в зависимости от предмета и условий конкурса, указанных в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" и части V "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ" (смотреть примечание к формам).

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации и ее технической части, влияющими на стоимость товаров, работ, услуг, и не имеем к ней претензий.
5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), которые должны быть поставлены (выполнены, оказаны) в соответствии с предметом конкурса, данные товары (работы, услуги) будут в любом случае поставлены (выполнены, оказаны) в полном соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации, в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.
6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации, и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.
7. Настоящей заявкой на участие в конкурсе сообщаем, что в отношении
___________________________________________________________________________
(наименование участника конкурса (для юридических лиц)
___________________________________________________________________________
(наименование индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о
признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не
приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не
превышает 25% (двадцать пять) балансовой стоимости (значение указать
цифрами и прописью) активов участника конкурса по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на
участие в конкурсе информации и подтверждаем право заказчика,
уполномоченного органа, специализированной организации, не противоречащее
требованию формирования равных для всех участников конкурса условий,
запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей
заявке на участие в конкурсе юридических и физических лиц информацию,
уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о
соисполнителях.
9. В случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о
заключении с нами контракта в установленных законодательством случаях мы
подтверждаем право заказчика, уполномоченного органа, специализированной
организации, не противоречащее требованию формирования равных для всех
участников конкурса условий, запрашивать информацию в банке или иной
кредитной организации о подлинности банковской гарантии, представленной в
качестве обеспечения исполнения контракта.
10. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на
себя обязательства подписать контракт с ___________________________________
(указывается наименование
заказчика)
на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с
требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.
11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями
конкурса или принятия решения о заключении с нами контракта в установленных
законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд случаях и нашего
уклонения от заключения контракта на поставку товара (выполнение работ,
оказание услуг), являющегося предметом конкурса, внесенная нами сумма
обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращается и
перечисляется в бюджет _____________.
Также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о
_____________________________________ в Реестр недобросовестных поставщиков
(наименование участника конкурса)
в случае уклонения нами от заключения контракта.
12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с заказчиком, уполномоченным
органом и специализированной организацией нами уполномочен
___________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию
уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием междугородного
кода телефонной связи), адрес)
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному
уполномоченному лицу.
13. Банковские реквизиты участника конкурса:
ИНН ___________________ КПП ___________________.
Наименование и местонахождение обслуживающего банка __________________.
Расчетный счет ________________. Корреспондентский счет ______________.
Код БИК _______________________.
14. ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа участника открытого конкурса _______________________
15. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
______________________________________________________________________.
16. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы,
являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе, согласно
описи - на ____ лист.

Участник конкурса/
уполномоченный представитель _____________ (Фамилия И.О.)
(подпись)

   --------------------------------

<*> Сведения, предусмотренные пунктами 13, 14, 16, представляются
участником по собственному усмотрению. В случае непредставления указанных
сведений обеспечение заявки возвращается на счет, указанный в документе,
подтверждающем внесение обеспечения заявки. Непредставление указанных
сведений не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
<**> Пункт 9 добавляется в форму заявки на участие в конкурсе в
случаях, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование
обеспечения исполнения контракта.




Форма 3. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В ДВУХЭТАПНОМ КОНКУРСЕ

на бланке участника конкурса
(по возможности)

Дата, исх. номер

Заказчику (в конкурсную комиссию
по адресу: _______________________)/
Уполномоченному органу (в конкурсную комиссию
по адресу: _________________________________)
(указывается полное наименование
и адрес заказчика/уполномоченного
органа)

ЗАЯВКА

на право заключения с _________________________________________________
(указывается наименование заказчика)
контракта на __________________________________________________________
(указывается предмет контракта)
Лот № ____, наименование лота _________________________________________
(в случае, если конкурс проводится по
нескольким лотам)

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого
контракта, а также применимые к данному двухэтапному
конкурсу законодательство и нормативные правовые акты,
___________________________________________________________________________
(наименование участника конкурса с указанием организационно-правовой формы,
место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического
лица), номер контактного телефона)
в лице ____________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица
(для юридического лица)
сообщает о согласии участвовать на втором этапе в двухэтапном конкурсе на
условиях, указанных в настоящей окончательной заявке.
2. Мы согласны исполнить условия закупки (в том числе уточненные) в
соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые
мы представили ниже в предложении, а именно:

№ п/п
Наименование показателя (указываются критерии по конкретному конкурсу)
Единица измерения (указываются единицы измерения в соответствии с частью V "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ")
Значение <1> (цифрами и прописью)
Примечание <2>
1. <*>
Цена контракта (с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации)



Процент снижения цены контракта (указывается по усмотрению участника конкурса)



Цена единицы товара, услуги и (или) работы



Цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию



2.
Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки.
Содержание:















3.
Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ:



а) исчерпывающий перечень либо один вид эксплуатационных расходов и режим эксплуатации товара



б) единица измерения расходов на эксплуатацию товара в валюте, используемой для формирования цены контракта, на срок эксплуатации товара



в) максимальная (предельная) стоимость расходов на эксплуатацию товара в расчете на срок эксплуатации товара (в кварталах, неделях, днях, часах)



г) срок эксплуатации товара (в кварталах, месяцах, неделях, днях, часах)



4.
Стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта















5.
Квалификация участников закупки



Наличие финансовых ресурсов на праве собственности (ином законном основании)



Наличие материальных ресурсов



Наличие опыта работы и деловой репутации, наличие специалистов определенного уровня




--------------------------------
<1> Предложение участника конкурса.
<2> Участник конкурса может подтвердить информацию, представленную в графе "Значение", указав любые дополняющие сведения разъяснения.

Предложения, приведенные в пункте 2 настоящей заявки на участие в конкурсе, являются неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в конкурсе:
1. Приложение __ "ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА" на ___ лист.
2. Приложение __ "КАЧЕСТВЕННЫЕ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ" на ____ лист.
3. Приложение (указать название) на ___ лист.
Примечание: другие приложения к заявке на участие в конкурсе, которые являются обязательными в зависимости от предмета и условий конкурса, указанных в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" и части V "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ" (смотреть примечание к формам).

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации и ее технической части, влияющими на стоимость товаров, работ, услуг, и не имеем к ней претензий.
5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), которые должны быть поставлены (выполнены, оказаны) в соответствии с предметом конкурса, данные товары (работы, услуги) будут в любом случае поставлены (выполнены, оказаны) в полном соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации, в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.
6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации, и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.
7. Настоящей заявкой на участие в конкурсе сообщаем, что в отношении
___________________________________________________________________________
(наименование участника конкурса (для юридических лиц)
___________________________________________________________________________
(наименование индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о
признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не
приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не
превышает 25% (двадцать пять) балансовой стоимости (значение указать
цифрами и прописью) активов участника конкурса по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на
участие в конкурсе информации и подтверждаем право заказчика,
уполномоченного органа, специализированной организации, не противоречащее
требованию формирования равных для всех участников конкурса условий,
запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей
заявке на участие в конкурсе юридических и физических лиц информацию,
уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о
соисполнителях.
9. В случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о
заключении с нами контракта в установленных законодательством случаях мы
подтверждаем право заказчика, уполномоченного органа, специализированной
организации, не противоречащее требованию формирования равных для всех
участников конкурса условий, запрашивать информацию в банке или иной
кредитной организации о подлинности банковской гарантии, представленной в
качестве обеспечения исполнения контракта.
10. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на
себя обязательства подписать контракт с ___________________________________
(указывается наименование
заказчика)
на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с
требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.
11. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений
победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от
заключения контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на поставку
товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями
конкурсной документации и условиями нашего предложения.
12. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями
конкурса или принятия решения о заключении с нами контракта в установленных
законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд случаях и нашего
уклонения от заключения контракта на поставку товара (выполнение работ,
оказание услуг), являющегося предметом конкурса, внесенная нами сумма
обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращается и
перечисляется в бюджет Московской области.
Также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о
_____________________________________ в Реестр недобросовестных поставщиков
(наименование участника конкурса)
в случае уклонения нами от заключения контракта.
13. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с заказчиком, уполномоченным
органом и специализированной организацией нами уполномочен
___________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию
уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием междугородного
кода телефонной связи), адрес)
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному
уполномоченному лицу.
14. Банковские реквизиты участника конкурса:
ИНН ___________________ КПП ___________________.
Наименование и местонахождение обслуживающего банка __________________.
Расчетный счет ________________. Корреспондентский счет ______________.
Код БИК _______________________.
15. ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа участника открытого конкурса _______________________
16. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
______________________________________________________________________.
17. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы,
являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе, согласно
описи на ____ лист.

Участник конкурса/
уполномоченный представитель _____________ (Фамилия И.О.)
(подпись)

   --------------------------------

<*> Сведения, предусмотренные пунктами 13, 14, 16, представляются
участником по собственному усмотрению. В случае непредставления указанных
сведений обеспечение заявки возвращается на счет, указанный в документе,
подтверждающем внесение обеспечения заявки. Непредставление указанных
сведений не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
<**> Пункт 9 добавляется в форму заявки на участие в конкурсе в
случаях, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование
обеспечения исполнения контракта.



Форма 4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА/ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О ЦЕНЕ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТ, УСЛУГ, О ЦЕНЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Приложение __________
к Заявке на участие в конкурсе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О ЦЕНЕ КОНТРАКТА

№ п/п
Наименование товаров, работ, услуг
Единица измерения
Кол-во
Цена за ед. изм., вкл. все налоги и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации (руб./иная валюта <1>) <*>
Стоимость, вкл. все налоги и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации (руб./иная валюта <2>)
1.





2.





3.












ИТОГО цена контракта


ИТОГО цена контракта, включая все налоги и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации, составляет: ___________ (указать значение цифрами и прописью).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О ЦЕНЕ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТ, УСЛУГ <*>

№ п/п
Наименование товаров, работ, услуг
Единица измерения
Цена за ед. изм., вкл. все налоги и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации (руб./иная валюта <3>)
Стоимость, вкл. все налоги и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации (руб./иная валюта <4>)






ИТОГО предложенная цена с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации _______________ (указать наименование единицы товара, работ, услуг соответственно) составляет ___________________ (указать значение цифрами и прописью).

<*> Рекомендуется заполнить.
<1> В случае указания таковой заказчиком в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
<2> В случае указания таковой заказчиком в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
<3> В случае указания таковой заказчиком в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
<4> В случае указания таковой заказчиком в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О ЦЕНЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ (КАЖДОЙ ЗАПАСНОЙ ЧАСТИ)
К ТЕХНИКЕ, ОБОРУДОВАНИЮ <*>

№ п/п
Наименование запасной части, техники, оборудования, для которой предназначена соответствующая запасная часть
Единица измерения
Кол-во
Цена за ед. изм., вкл. все налоги и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации (руб./иная валюта <1>)
Стоимость, вкл. все налоги и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации (руб./иная валюта <2>)
1.





2.





3.












ИТОГО цена запасных частей


ИТОГО предложенная цена запасных частей к ______________________ (указать наименование техники, оборудования соответственно) с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации составляет ______________ (указать значение цифрами и прописью).
--------------------------------
<*> Предложение о цене единицы товара, услуги должно быть включено в форму заявки в случае закупки технических средств реабилитации инвалидов, оказания услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению для нужд заказчиков, если в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" предусмотрено право заказчика заключить контракт с несколькими участниками конкурса.
Предложение о цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и цена единицы работы, услуги по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе цена работ по замене указанных запасных частей, должны быть включены в форму заявки в случае, если при проведении конкурса на право заключить контракт на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования, если в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" конкурсной документации предусмотрена начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию, цена единицы услуги, работы.
Предложение о цене единицы услуги должно быть включено в форму заявки в случае, если при проведении конкурса на право заключить контракт на оказание услуг связи, юридических услуг в случае, если в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" конкурсной документации предусмотрена цена единицы услуги.
<1> В случае указания таковой заказчиком в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
<2> В случае указания таковой заказчиком в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".

Участник конкурса/уполномоченный представитель _____________ (Фамилия И.О.)
(подпись)

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия
соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)



Форма 5. КАЧЕСТВЕННЫЕ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Приложение ___
к Заявке на участие в конкурсе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№ п/п
Наименование показателя (заполняется в соответствии с частью V "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ")
Требуемое значение (заполняется в соответствии с частью V "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ")
Предложение участника конкурса
Примечание
1.




2.




3.




...





Примечание. Участник конкурса может подтвердить содержащиеся в данной
форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его усмотрению,
документы. Непредставление таких документов не является основанием для
отказа в допуске к участию в конкурсе.

Участник конкурса/уполномоченный представитель _____________ (Фамилия И.О.)
(подпись)

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия
соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)



Форма 6. СТОИМОСТЬ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

Приложение ___
к Заявке на участие в конкурсе

№ п/п
Наименование поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
Сроки (периоды) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
Начало поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
Окончание поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
1



2



3



...




Участник конкурса/
уполномоченный представитель ___________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия
соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)



Форма 7. РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТОВАРА

Приложение ___
к Заявке на участие в конкурсе

РАСЧЕТ
РАСХОДОВ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТОВАРА

№ п/п
Наименование показателя
Значение
Примечание
1
Стоимость запасных частей с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, руб./иная валюта <1>


2
Стоимость расходных материалов с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, руб./иная валюта <2>


3
ИТОГО расходы на эксплуатацию товаров



ИТОГО расходы на эксплуатацию товаров с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации составляют: _____ (указать значение цифрами и прописью).
1. Расшифровка стоимости запасных частей (в ценах на момент подачи заявки на участие в конкурсе), которые будут заменяться в течение _____ лет с ввода товаров в эксплуатацию (согласно требованиям производителя и ресурсу замены таких запасных частей):

№ п/п
Год
Стоимость в расчете на 1 единицу товаров с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, руб./иная валюта <3>
Пояснения, примечания, расшифровка стоимости
1
...


2
...


...
ИТОГО за ____ лет



--------------------------------
<1> В случае указания таковой заказчиком в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
<2> В случае указания таковой заказчиком в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
<3> В случае указания таковой заказчиком в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".

2. Расшифровка стоимости расходных материалов (в ценах на момент подачи заявки на участие в конкурсе) на ___ лет эксплуатации товаров:

№ п/п
Год
Стоимость в расчете на 1 единицу товаров с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, руб./иная валюта <1>
Пояснения, примечания, расшифровка стоимости
1
...


2
...


...
ИТОГО за ____ лет



Примечание. Данное приложение к заявке на участие в конкурсе является
обязательным в случае, если в приложении 1 к части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
КОНКУРСА" заказчиком установлен критерий оценки заявок на участие в
конкурсе "расходы на эксплуатацию товара".
Участник конкурса может подтвердить содержащиеся в данной форме
сведения, приложив к ней любые необходимые, по его усмотрению, документы.
Непредставление таких документов не является основанием для отказа в
допуске к участию в конкурсе.

   --------------------------------

<1> В случае указания таковой заказчиком в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА КОНКУРСА".

Участник конкурса/уполномоченный представитель ____________ (Фамилия И.О.)
(подпись)

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия
соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)



Форма 8. РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОВАРА

Приложение ___
к Заявке на участие в конкурсе

РАСЧЕТ
РАСХОДОВ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОВАРА

№ п/п
Наименование показателя
Значение
Примечание
1
Стоимость запасных частей с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, руб./иная валюта <1>


2
Стоимость расходных материалов с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, руб./иная валюта <2>


3
Стоимость работ по техническому обслуживанию с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, руб./иная валюта <3>



ИТОГО расходы на техническое обслуживание товара



ИТОГО расходы на техническое обслуживание товара с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации составляют: _____ (указать значение цифрами и прописью).
1. Расшифровка стоимости запасных частей (в ценах на момент подачи заявки на участие в конкурсе), которые необходимы при техническом обслуживании товаров:

№ п/п
Год
Стоимость в расчете на 1 единицу товаров с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, руб./иная валюта <4>
Пояснения, примечания, расшифровка стоимости
1
...


2
...


3
...


...
ИТОГО за __ лет



--------------------------------
<1> В случае указания таковой заказчиком в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
<2> В случае указания таковой заказчиком в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
<3> В случае указания таковой заказчиком в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
<4> В случае указания таковой заказчиком в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".

2. Расшифровка стоимости расходных материалов (в ценах на момент подачи заявки на участие в конкурсе):

№ п/п
Год
Стоимость в расчете на 1 единицу товаров с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, руб./иная валюта <1>
Пояснения, примечания, расшифровка стоимости
1
...


2
...


3
...


...
ИТОГО за __ лет



3. Расшифровка стоимости работ по техническому обслуживанию (в ценах на момент подачи заявки на участие в конкурсе):

№ п/п
Год
Стоимость в расчете на 1 единицу товаров с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, руб./иная валюта <2>
Пояснения, примечания, расшифровка стоимости
1
...


2
...


3
...


...
ИТОГО за __ лет



Участник конкурса может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его усмотрению, документы. Непредставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
--------------------------------
<1> В случае указания таковой заказчиком в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
<2> В случае указания таковой заказчиком в части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".

Участник конкурса/уполномоченный представитель _____________ (Фамилия И.О.)
(подпись)

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия
соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)



Форма 9. КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

Приложение ___
к Заявке на участие в конкурсе

№ п/п
Наименование поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
Требуемое значение (заполняется в соответствии с частью V "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ")
Предложение участника конкурса
Примечание
1.




2.




3.




...





Участник конкурса может подтвердить содержащиеся в данной форме
сведения, приложив к ней любые необходимые, по его усмотрению, документы.
Непредставление таких документов не является основанием для отказа в
допуске к участию в конкурсе.

Участник конкурса/уполномоченный представитель _____________ (Фамилия И.О.)
(подпись)

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия
соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)



Форма 10. ДОВЕРЕННОСТЬ

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. Красногорск
___________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Юридическое лицо (физическое лицо) - участник конкурса: _______________
______________________________________________________ (далее - доверитель)
(наименование участника конкурса)
в лице ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующий(ая) на основании _____________________________________________,
(устава, доверенности, положения и т.д.)
доверяет _________________________________________________________ (далее -
(фамилия, имя, отчество, должность)
представитель), паспорт серии ______ № _________ выдан ____________________
"____" ______________________, представлять интересы доверителя на конкурсе
________________________________________________________ (далее - конкурс),
(указать наименование предмета конкурса)
проводимом ________________________________________________________________
(указать название заказчика и уполномоченного органа)
Представитель уполномочен от имени доверителя подавать заказчику,
уполномоченному органу, специализированной организации, конкурсной комиссии
необходимые документы, получать и подписывать от имени доверителя
документы, включая заявку на участие в конкурсе, совершать иные действия,
связанные с участием доверителя в конкурсе.
Подпись представителя _______________________________ удостоверяю.
Доверенность действительна по "___" ____________________ ________ г.

Участник конкурса/уполномоченный представитель ____________ (Фамилия И.О.)
(подпись)

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия
соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)



Форма 11. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ТРЕБОВАНИЯМ,
УСТАНОВЛЕННЫМ СТАТЬЕЙ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 24.07.2007
№ 209-ФЗ "О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Приложение ____
к Заявке на участие в конкурсе
(Заполняется только при осуществлении закупки
у субъектов малого предпринимательства)

ДЕКЛАРАЦИЯ
СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ СТАТЬЕЙ
4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 24.07.2007 № 209-ФЗ "О РАЗВИТИИ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

______________________________________________ <1> относится к
субъектам малого предпринимательства и подтверждает свое соответствие
требованиям, установленным частью 1 статьи 4 Федерального закона
от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации", в том числе:
1. Для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных
юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных
организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не превышает
двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных
фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия,
принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся
субъектами малого предпринимательства, не превышает двадцать пять
процентов.
2. Средняя численность работников за предшествующий календарный год не
превышает следующего предельного значения средней численности работников
для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно.
3. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на
добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная
стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий
календарный год не превышает предельных значений, установленных
Правительством Российской Федерации для субъектов малого
предпринимательства.

Участник конкурса/уполномоченный представитель ___________ (Фамилия И.О.)
(подпись)

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия
соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе)
--------------------------------
<1> Указывается наименование участника конкурса.

IV. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Проект государственного контракта прилагается отдельно.

V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Техническая часть прилагается отдельно.





Приложение № 4
к распоряжению Комитета
по конкурентной политике
Московской области
от 9 июля 2014 г. № 50-01-19/14

ДОКУМЕНТАЦИЯ
об аукционе в электронной форме на право заключить
государственный (муниципальный) контракт на закупку

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Законодательное регулирование

1.1. Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее - электронный аукцион) (далее - документация) подготовлена в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее также - Федеральный закон), а также иным законодательством о контрактной системе.
В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение электронного аукциона на право заключить государственный контракт (далее - контракт) регулируется настоящей документацией.

2. Заказчик, уполномоченный орган, оператор электронной
торговой площадки, специализированная организация

2.1. Заказчик, уполномоченный орган, указанные в Информационной карте электронного аукциона, проводят электронный аукцион, объект закупки и условия контракта которого указаны в Информационной карте электронного аукциона и в требованиях к объекту закупки, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.
2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте электронного аукциона, осуществляет полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении электронного аукциона в соответствии с порядком взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом.
2.3. Оператор электронной торговой площадки, указанный в Информационной карте электронного аукциона, обеспечивает проведение электронного аукциона в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, установленном Федеральным законом.
2.4. Специализированная организация, привлеченная заказчиком, уполномоченным органом и указанная в Информационной карте электронного аукциона, выполняет часть функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя).

3. Информационное обеспечение аукциона

3.1. До ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация, подлежащая размещению в единой информационной системе, размещается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт, единая информационная система) через Единую информационную систему управления закупками Московской области (далее - ЕАСУЗ).
3.2. Извещение о проведении электронного аукциона размещается уполномоченным органом (заказчиком, специализированной организацией) в порядке (о взаимодействии), утвержденном Правительством Московской области, в следующие сроки:
- не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей;
- не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает три миллиона рублей.

4. Требования к участникам закупки

4.1. В настоящем электронном аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, получившее аккредитацию на электронной площадке и предоставившее обеспечение заявки на участие в таком аукционе.
4.2. Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям:
1) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте электронного аукциона;
2) в отношении участника закупки - юридического лица не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании данного участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
8) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об
учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки -
1
юридического лица ;
9) в случае установления Правительством Российской Федерации
дополнительных требований к участникам закупок отдельных видов товаров,
работ, услуг заказчиком устанавливаются дополнительные требования.

5. Отстранение от участия в электронном аукционе

5.1. Комиссия по осуществлению закупок проверяет соответствие участников закупок требованиям, указанным в пункте 4.2 настоящей документации.
5.2. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в пункте 4.2 настоящей документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.
5.3. В дополнение к основанию, указанному в пункте 5.2 настоящей документации, отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что:
1) предельная отпускная цена лекарственных препаратов, предлагаемых таким участником закупки, не зарегистрирована;
2) предлагаемая таким участником закупки цена закупаемых лекарственных препаратов превышает их предельную отпускную цену и от снижения предлагаемой цены при заключении контракта участник закупки отказывается.

6. Затраты на участие в электронном аукционе

6.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей заявки на участие и участием в электронном аукционе и заключением контракта.
6.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов электронного аукциона.

7. Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

7.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.2. После размещения на официальном сайте извещения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик, уполномоченный орган не вправе открывать доступ к поданным в форме электронных документов заявкам. В этом случае заказчик не позднее следующего рабочего дня после даты принятия решения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) обязан внести соответствующие изменения в план-график.
7.3. По истечении срока отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 7.1 настоящей документации и до заключения контракта заказчик, уполномоченный орган вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.
7.4. Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается посредством ЕАСУЗ на официальном сайте в день принятия этого решения, а также незамедлительно доводится до сведения участников закупки, подавших заявки (при наличии у заказчика информации для осуществления связи с данными участниками). Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене на официальном сайте.
7.5. Извещение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при проведении электронного аукциона размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в ЕАСУЗ и на официальном сайте в день принятия решения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
7.6. В течение одного часа с момента размещения на официальном сайте извещения об отказе от проведения электронного аукциона оператор электронной торговой площадки размещает указанную информацию на своем сайте, а также направляет уведомление об указанном извещении всем участникам такого аукциона, подавшим заявки на участие в нем, по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке, и в течение одного рабочего дня с даты отмены аукциона прекращает блокирование операций по счету участника закупки для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах (далее - блокирование операций по счету участника закупки) в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

II. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

8. Порядок предоставления документации

8.1. Одновременно с размещением извещения о проведении электронного аукциона уполномоченный орган/заказчик/специализированная организация обеспечивает размещение на официальном сайте документации об электронном аукционе.
8.2. Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

9. Запрет на проведение переговоров с участником закупки

9.1. При проведении электронного аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, членов комиссий по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе заявки, поданной таким участником, не допускаются до выявления победителя электронного аукциона.
9.2. При проведении электронного аукциона проведение переговоров заказчика, уполномоченного органа с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником электронного аукциона не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в электронном аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.
9.3. В случае нарушения указанных положений электронный аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10. Разъяснение положений документации

10.1. Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику, уполномоченному органу.
10.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в пункте 10.1 настоящей документации запроса заказчик/уполномоченный орган/специализированная организация размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
Разъяснение положений документации не должно изменять ее суть.

11. Внесение изменений в документацию

11.1. Заказчик/уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения заявок, поданных участниками закупок, не допускаются.
В течение одного дня с даты принятия заказчиком указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком/уполномоченным органом/специализированной организацией на официальном сайте.
11.2. В случае внесения изменений в документацию срок подачи заявок на участие в электронном аукционе продлевается и со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию, до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе такой срок должен составлять не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.
11.3. Участники закупки самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.
11.4. Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию и размещенными надлежащим образом.

III. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

12. Требования к содержанию и составу заявки на участие
в электронном аукционе

12.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
12.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:
1) при заключении контракта на поставку товара:
а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;
б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя;
2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги;
3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар:
а) согласие, предусмотренное подпунктом 2 пункта 12.2 настоящей документации, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, либо согласие, предусмотренное подпунктом 2 пункта 12.2 настоящей документации, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара;
б) согласие, предусмотренное подпунктом 2 пункта 12.2 настоящей документации, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.
12.3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренная пунктом 12.2 настоящей документации, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.
12.4. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;
2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 4.2 настоящей документации, или копии этих документов, дополнительным требованиям, установленным в соответствии с подпунктом 9 пункта 4.2 настоящей документации, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным подпунктами 2-7 пункта 4.2 настоящей документации;
3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено настоящей документацией. Представление указанных документов не требуется, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
5) документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона, или копии этих документов;
6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона, или копии этих документов;
7) декларацию о принадлежности участника аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона.

13.5. Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

13. Требования к предложениям о цене контракта (цене лота)

13.1. Направляя заявку, участник закупки заявляет о своем согласии поставить товары (выполнить работы, оказать услуги), являющиеся предметом электронного аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).

13.1. Все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые поставщик (подрядчик, исполнитель) по контракту должен оплачивать в соответствии с условиями настоящей документации, контракта или на иных основаниях, должны быть включены в цену контракта (цену лота), предлагаемую участником электронного аукциона.
13.2. Неучтенные затраты поставщика (подрядчика, исполнителя) по контракту, связанные с исполнением контракта, но не включенные в предлагаемую цену контракта, не подлежат оплате заказчиком.
13.3. Цена контракта (цена лота) должна быть выражена в валюте Российской Федерации, если иное не предусмотрено в Информационной карте электронного аукциона.

14. Требования к описанию объекта закупки

14.1. Описание участниками закупки объекта закупки (предмета аукциона), в том числе функциональных, технических и качественных характеристик, эксплуатационных характеристик объекта закупки (при необходимости), размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных показателей, связанных с определением соответствия товара (работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в соответствии с требованиями к предмету контракта, указанными в настоящей документации.
14.2. При описании цифровых показателей характеристик товара (работ, услуг), в том числе условий гарантийного обслуживания, не допускается применение понятий "не более", "не менее", за исключением случаев, если заказчиком при описании показателей товара предусмотрены в соответствующем разделе позиции, которые не имеют конкретных значений и указание их допустимо в сопровождении словами "не более", "не менее".

15. Инструкция по заполнению заявки на участие
в электронном аукционе

15.1. При подготовке заявки участниками закупок должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.
15.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупок, не должны допускать двусмысленных (неоднозначных) толкований.
15.3. Заявка на участие в электронном аукционе заполняется участником закупки в соответствии с инструкцией оператора электронной площадки, размещенной на его сайте, и настоящей инструкцией.
15.4. Первая часть заявки должна содержать информацию, предусмотренную пунктом 12.2 документации.

IV. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

16. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие
в электронном аукционе

16.1. Лица, получившие аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в аукционе в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении электронного аукциона до указанных в Информационной карте электронного аукциона даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.
16.2. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первые и вторые части заявки, предусмотренные пунктами 12.2 и 12.4 настоящей документации. Указанные электронные документы подаются одновременно.
16.3. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику закупки, подавшему заявку на участие в электронном аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.
16.4. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении каждого объекта закупки.

17. Возврат заявок на участие в электронном аукционе
оператором электронной площадки

17.1. Оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику аукциона в течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе в случае:
17.1.1. Предоставления заявки на участие в электронном аукционе с нарушением требований, предусмотренных частью 2 статьи 60 Федерального закона, а именно: если представленная заявка на участие в электронном аукционе не подписана усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона.
17.1.2. Отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе, участника закупок (аукциона), подавшего заявку на участие в электронном аукционе, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом.
17.1.3. Подачи одним участником аукциона двух и более заявок на участие в электронном аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны. В этом случае такому участнику возвращаются все заявки на участие в электронном аукционе, поданные на участие в аукционе.
17.1.4. Получения заявки на участие в электронном аукционе после даты и времени окончания срока подачи заявок.
17.1.5. Получения заявки на участие в электронном аукционе от участника закупки с нарушением положений части 14 статьи 61 Федерального закона, а именно: если заявка на участие в электронном аукционе подана за три месяца (и менее) до окончания срока аккредитации участника закупки.
17.2. Оператор электронной площадки одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе обязан уведомить в форме электронного документа участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, об основаниях такого возврата с указанием положений Федерального закона, которые были нарушены.

18. Отзыв заявок на участие в электронном аукционе
до окончания срока подачи заявок

18.1. Участник аукциона, подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе не позднее даты окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
18.2. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету участника закупки в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

19. Заявки на участие в электронном аукционе,
поданные с опозданием

19.1. В случае получения заявки на участие в электронном аукционе после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения такой заявки возвращает эту заявку подавшему ее участнику.

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

20. Порядок обеспечения заявок на участие
в электронном аукционе

20.1. Участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке и предоставивший обеспечение заявки на участие в таком аукционе, вправе участвовать в электронном аукционе, проводимом на этой электронной площадке.
20.2. Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах предоставляется участником закупки только путем внесения денежных средств.
20.3. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, указанный в Информационной карте электронного аукциона.
20.4. Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки, указанном в Информационной карте электронного аукциона.
20.5. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе данного участника, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.

VI. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

21. Рассмотрение первых частей заявок на участие
в электронном аукционе

21.1. Комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие предусмотренную пунктом 12.2 документации информацию, на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.
21.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

22. Допуск к участию в электронном аукционе

22.1. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе комиссией принимается одно из следующих решений:
- о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, к участию в нем и о признании этого участника закупки участником такого аукциона;
- об отказе в допуске к участию в таком аукционе.
22.2. Участник закупки не допускается к участию в электронном аукционе в случае:
- непредоставления информации, предусмотренной пунктом 12.2 настоящей документации, или предоставления недостоверной информации;
- несоответствия информации, предусмотренной пунктом 12.2 настоящей документации, требованиям документации.
22.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе комиссия оформляет Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании членами комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок.
22.4. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки указанного в пункте 22.3 настоящей документации протокола оператор электронной площадки обязан направить участникам электронного аукциона, подавшим заявки на участие в нем, уведомление о решении, принятом в отношении поданной им заявки.

23. Признание электронного аукциона несостоявшимся на стадии
до проведения электронного аукциона

23.1. Электронный аукцион признается несостоявшимся в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе:
- подана только одна заявка на участие в электронном аукционе;
- не подана ни одна заявка на участие в электронном аукционе;
- на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в электронном аукционе всех участников аукциона, подавших заявки на участие в электронном аукционе;
- на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе принято решение о признании только одного участника аукциона, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником электронного аукциона.
23.2. В случае признания аукциона несостоявшимся по основаниям, указанным в пункте 23.1 настоящей документации, в Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе вносится информация о признании электронного аукциона несостоявшимся. Указанный протокол направляется заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией оператору электронной площадки.

24. Последствия признания электронного аукциона
несостоявшимся при рассмотрении первых частей заявок

24.1. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший заявку на участие в электронном аукционе, признан участником электронного аукциона, оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 22.3 настоящей документации, обязан направить заказчику вторую часть заявки на участие в таком аукционе, поданной данным участником, а также документы данного участника, предусмотренные пунктами 2-6 и 8 части 2 статьи 61 Федерального закона и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.
24.2. В течение трех рабочих дней с момента поступления второй части заявки на участие в электронном аукционе комиссия рассматривает эту заявку и эти документы на предмет соответствия участника электронного аукциона требованиям, предусмотренным Федеральным законом и документацией по данному аукциону, и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки на участие в данном аукционе, подписанный членами комиссии.
24.3. Контракт с единственным участником такого аукциона, если этот участник и поданная им заявка на участие в таком аукционе признаны соответствующими требованиям Федерального закона и документации о таком аукционе, заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона в порядке, установленном статьей 70 Федерального закона.
24.4. Заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) осуществляется на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, но не выше начальной (максимальной) цены контракта.

VII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

25. Условия участия

25.1. В электронном аукционе могут участвовать только участники электронного аукциона, включенные в реестр участников электронного аукциона, получившие аккредитацию на электронной площадке и допущенные к участию в таком аукционе.

26. Дата и время проведения электронного аукциона

26.1. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении электронного аукциона. Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки.
26.2. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе.

27. Проведение электронного аукциона

27.1. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона, в порядке, установленном статьей 68 Федерального закона.
27.2. В случае если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион проводится на право заключить контракт. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены контракта с учетом следующих особенностей:
27.2.1. Такой аукцион проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей.
27.2.2. Участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки, которое содержится в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.
27.2.3. Размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона.
27.3. На основании результатов проведения электронного аукциона составляется Протокол проведения электронного аукциона, который размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания электронного аукциона.
27.4. Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной площадке указанного в пункте 27.3 настоящей документации протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов такого аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней с даты поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику соответствующие разъяснения.
27.5. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 27.3 настоящей документации, оператор электронной площадки обязан направить в уполномоченный орган, заказчику такой протокол и вторые части заявок на участие в электронном аукционе, поданных его участниками, предложения о цене контракта которых при ранжировании получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в электронном аукционе принимали участие менее десяти участников электронного аукциона, вторые части заявок на участие в электронном аукционе, поданных такими участниками электронного аукциона, а также документы указанных участников, предусмотренные пунктами 2-6 и 8 части 2 статьи 61 Федерального закона и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре его участников, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого же срока оператор электронной площадки обязан направить также уведомление указанным участникам электронного аукциона.

28. Признание электронного аукциона несостоявшимся

28.1. В случае если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта, предусматривающее снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона", данный аукцион признается несостоявшимся.
28.2. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке Протокол о признании электронного аукциона несостоявшимся.

VIII. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

29. Рассмотрение вторых частей заявок на участие
в электронном аукционе

29.1. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе и документы, направленные заказчику/уполномоченному органу оператором электронной площадки, на соответствие их требованиям, установленным настоящей документацией.
29.2. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным настоящей документацией. Для принятия указанного решения комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.
29.3. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, направленных до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в электронном аукционе требованиям, предусмотренным настоящей документацией. В случае если в электронном аукционе принимали участие менее десяти участников электронного аукциона и менее пяти заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, поданных всеми участниками электронного аукциона, принявшими участие в электронном аукционе.
29.4. Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе начинается с заявки на участие в электронном аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном пунктом 27.2 настоящей документации, - наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в электронном аукционе.
29.5. В случае если в соответствии с пунктом 29.3 настоящей документации не выявлены пять заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией, из десяти заявок на участие в электронном аукционе, направленных ранее заказчику/уполномоченному органу по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления заказчика/уполномоченного органа оператор электронной площадки обязан направить заказчику, в уполномоченный орган все вторые части заявок на участие в электронном аукционе его участников для выявления пяти заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, установленным настоящей документацией.
29.6. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке Протокола проведения электронного аукциона.

30. Признание заявок не соответствующими
требованиям документации

30.1. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией, в случае:
1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1, 3-5, 7 и 8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным настоящей документацией, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в данном аукционе.
При этом заявка на участие в электронном аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией, на основании получения документов, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 61 Федерального закона, не ранее чем за шесть месяцев до даты обращения участника такого аукциона с заявлением об аккредитации;
2) несоответствия участника аукциона требованиям, установленным в соответствии с частью 1, частями 1.1 и 2 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона.

31. Подведение итогов электронного аукциона

31.1. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в данном аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.
31.2. В случае, предусмотренном пунктом 27.2 настоящей документации, победителем электронного аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за право заключения контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о таком аукционе.
31.3. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком, уполномоченным органом на электронной площадке и на официальном сайте.
31.4. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и на официальном сайте указанного в пункте 31.3 настоящей документации протокола подведения итогов электронного аукциона оператор электронной площадки направляет участникам такого аукциона, вторые части заявок которых на участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таком аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, уведомления о принятых решениях.
31.5. Любой участник электронного аукциона, за исключением участников, заявки на участие в электронном аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с Протоколом подведения итогов электронного аукциона, вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

32. Признание электронного аукциона несостоявшимся по итогам
рассмотрения вторых частей заявок

32.1. В случае если комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.

IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

33. Сроки и порядок заключения контракта

33.1. Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на официальном сайте Протокола подведения итогов электронного аукциона размещает на официальном сайте без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в электронном аукционе такого участника, в проект контракта, прилагаемый к настоящей документации.
33.2. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком на официальном сайте проекта контракта победитель электронного аукциона размещает на официальном сайте проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.
33.3. В случае если при проведении аукциона цена контракта снижена на 25% и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Федерального закона и настоящей документацией, а также обоснование цены контракта в соответствии с частью 9 статьи 37 Федерального закона при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).
33.4. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с пунктом 33.2 настоящей документации, размещает на официальном сайте протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона.
При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.
33.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона на официальном сайте в соответствии с пунктом 33.4 настоящей документации протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи вновь размещает доработанный проект контракта.
33.6. В случае отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона заказчик повторно размещает на официальном сайте проект контракта с указанием в отдельном документе причин такого отказа при условии, что победитель такого аукциона разместил на официальном сайте протокол разногласий в соответствии с пунктом 33.4 настоящей документации не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения на официальном сайте протокола, указанного в пункте 31.3 настоящей документации.
33.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком на официальном сайте документов, предусмотренных пунктами 33.5, 33.6 настоящей документации, победитель электронного аукциона размещает на официальном сайте проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный пунктом 33.4 настоящей документации протокол разногласий.
33.8. В течение трех рабочих дней с даты размещения на официальном сайте проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, на официальном сайте.
33.9. С момента размещения на официальном сайте предусмотренного пунктом 33.8 настоящей документации и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.
33.10. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения на официальном сайте Протокола подведения итогов электронного аукциона.
33.11. В случае, предусмотренном пунктом 27.2 настоящей документации, контракт заключается только после внесения на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.
33.12. В случае если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги превышает 100 млн. рублей, поставщик (подрядчик, исполнитель) предоставляет заказчику информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем 10% цены контракта, в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.

34. Обеспечение исполнения контракта

34.1. Контракт заключается только после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, который включен в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения (часть 1 статьи 45 Федерального закона, статья 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации), или внесения денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте электронного аукциона. Банковская гарантия, предоставляемая поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть внесена в реестр банковских гарантий (часть 8 статьи 45 Федерального закона).
Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящем
пункте способов определяется таким участником электронного аукциона
самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок
2
действия контракта не менее чем на один месяц .

34.2. Положения об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае:
1) заключения контракта с участником закупки, который является государственным или муниципальным казенным учреждением;
2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;
3) заключения бюджетным учреждением контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии (часть 8 статьи 96 Федерального закона).
34.3. Размер обеспечения может быть уменьшен в ходе исполнения контракта по инициативе поставщика (подрядчика, исполнителя), который вправе предоставить заказчику новое обеспечение, уменьшенное в соответствии с объемом выполненных обязательств по контракту. Одновременно с этим поставщик (подрядчик, исполнитель) может изменить и способ обеспечения исполнения контракта (часть 7 статьи 96 Федерального закона).
34.4. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в настоящей документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
34.5. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в пункте 34.4 настоящей документации, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с пунктом 34.6 настоящей документации.
34.6. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт в соответствии с пунктом 34.5 настоящей документации.
34.7. Победитель аукциона или участник закупки, с которым заключается контракт, в сроки, установленные пунктом 3 статьи 70 Федерального закона, размещает в единой информационной системе документ об обеспечении исполнения контракта, подтверждающий предоставление обеспечения контракта и подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, одновременно с подписанным указанным лицом проектом контракта.
34.8. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;
7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

35. Права и обязанности заказчика

35.1. После определения победителя электронного аукциона в период до заключения контракта заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем электронного аукциона,либо при уклонении победителя электронного аукциона от заключения контракта с участником закупки, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:
35.1.1. Несоответствия участника закупки установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.
35.1.2. Проведения ликвидации участника закупки - юридического лица и наличия решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
35.1.3. Приостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.
35.1.4. Наличия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.
35.1.5. Наличия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки.
35.1.6. Наличия у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.
35.1.7. Отсутствия у участника закупки исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.
35.1.8. Наличия между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
35.1.9. Несоответствия участника закупки требованиям, установленным в соответствии с ч. 2 ст. 31 Федерального закона (при наличии таких требований).
35.1.10. Предоставления участником закупки недостоверной информации в отношении своего соответствия требованиям, указанным в пункте 4.2 настоящей документации.
35.1.11. Предельная отпускная цена лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, предлагаемых таким участником закупки, не зарегистрирована.
35.1.12. Предлагаемая таким участником закупки цена закупаемых лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, превышает их предельную отпускную цену и от снижения предлагаемой цены при заключении контракта участник закупки отказывается.
35.2. В случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, предусмотренным в пункте 35.1 настоящей документации, заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта, являющегося основанием для такого отказа, составляет и размещает на официальном сайте протокол об отказе от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, о факте, являющемся основанием для такого отказа, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт. Указанный протокол в течение двух рабочих дней с даты его подписания направляется заказчиком данному победителю.
35.3. Решение об отстранении участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) могут быть обжалованы таким участником или таким победителем в установленном Федеральным законом порядке.
35.4. В случае если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя электронного аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником электронного аукциона, который предложил такую же, как и победитель электронного аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем электронного аукциона условий.
35.5. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении аукциона.
35.6. Изменение условий контракта в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон (заказчика и поставщика), если возможность изменения условий контракта предусмотрена настоящей документацией и контрактом:
- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества товара, работы или услуги и иных условий контракта;
- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
35.7. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

X. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ


№ Наименование Информация
пункта

1. Наименование Место нахождения:
заказчика, контактная Почтовый адрес:
информация Контактные лица:
тел.:
Адрес электронной почты:

2. Наименование Место нахождения:
уполномоченного Почтовый адрес:
органа, контактная Контактные лица:
информация тел.:
Адрес электронной почты:

3. Наименование Место нахождения:
специализированной Почтовый адрес:
организации, Телефон/факс
контактная информация Электронная почта:
Контактные лица

4. Используемый способ Аукцион в электронной форме
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

5. Идентификационный код Заполняется с 1 января 2016 года
закупки

6. Официальный сайт, на www.zakupki.gov.ru
котором размещена
документация об
электронном аукционе
Сайт электронной ________________________
торговой площадки

7. Наименование и
описание объекта
закупки и условий
контракта
Объем, место и сроки
завершения выполнения
работ (оказания
услуг)/количество,
место и сроки
доставки товара

8. Информация о валюте, Российский рубль или порядок применения
используемой для официального курса в соответствии с п. 7
формирования цены ч. 1 ст. 64 Федерального закона
контракта и расчетов
с поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

9. Начальная __________________ руб.
(максимальная) цена Начальная (максимальная) цена контракта
контракта включает в себя все расходы, в том числе
расходы на материалы, транспортные услуги,
монтаж оборудования, страхование, услуги
субподрядных организаций, а также расходы на
уплату налогов, сборов и других обязательных
платежей

Общая начальная ____________________________________
(максимальная) цена
запасных частей к
технике,
3
оборудованию

Начальная ____________________________________
(максимальная) цена
единицы товара,
работы или услуги

10. Источник Бюджет ___________________.
финансирования КБК:

11. Обоснование начальной
(максимальной) цены
контракта

12. Форма, сроки и В соответствии с проектом государственного
порядок оплаты контракта
товара, работ, услуг

13. Требования к 1. Соответствие требованиям, установленным в
участникам закупки, соответствии с законодательством Российской
установленные Федерации к лицам, осуществляющим поставку
Федеральным законом товара, выполнение работы, оказание услуги,
от 05.04.2013 № 44-ФЗ являющихся объектом закупки, а именно:
"О контрактной ___________________________________________
системе в сфере 2. Непроведение ликвидации участника закупки
закупок товаров, - юридического лица и отсутствие решения
работ, услуг для арбитражного суда о признании участника
обеспечения закупки - юридического лица или
государственных и индивидуального предпринимателя
муниципальных нужд", несостоятельным (банкротом) и об открытии
а также заказчиком конкурсного производства.
3. Неприостановление деятельности участника
закупки в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на
участие в закупке.
4. Отсутствие у участника закупки недоимки
по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации (за исключением
сумм, на которые предоставлены отсрочка,
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по
которым имеется вступившее в законную силу
решение суда о признании обязанности
заявителя по уплате этих сумм исполненной
или которые признаны безнадежными к
взысканию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах) за
прошедший календарный год, размер которых
превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника закупки, по
данным бухгалтерской отчетности за последний
отчетный период. Участник закупки считается
соответствующим установленному требованию в
случае, если им в установленном порядке
подано заявление об обжаловании указанных
недоимки, задолженности и решение по такому
заявлению на дату рассмотрения заявки на
участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) не принято.
5. Отсутствие у участника закупки -
физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа или
главного бухгалтера юридического лица -
участника закупки судимости за преступления
в сфере экономики (за исключением лиц, у
которых такая судимость погашена или снята),
а также неприменение в отношении указанных
физических лиц наказания в виде лишения
права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью,
которые связаны с поставкой товара,
выполнением работы, оказанием услуги,
являющихся объектом осуществляемой закупки,
и административного наказания в виде
дисквалификации.
6. Обладание участником закупки
исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи
с исполнением контракта заказчик приобретает
права на такие результаты, за исключением
случаев заключения контрактов на создание
произведений литературы или искусства,
исполнения, на финансирование проката или
показа национального фильма.
7. Отсутствие между участником закупки и
заказчиком конфликта интересов, под которым
понимаются случаи, при которых руководитель
заказчика, член комиссии по осуществлению
закупок, руководитель контрактной службы
заказчика, контрактный управляющий состоят в
браке с физическими лицами, являющимися
выгодоприобретателями, единоличным
исполнительным органом хозяйственного
общества (директором, генеральным
директором, управляющим, президентом и
другими), членами коллегиального
исполнительного органа хозяйственного
общества, руководителем (директором,
генеральным директором) учреждения или
унитарного предприятия либо иными органами
управления юридических лиц - участников
закупки, с физическими лицами, в том числе
зарегистрированными в качестве
индивидуального предпринимателя, -
участниками закупки либо являются близкими
родственниками (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородными и неполнородными (имеющими
общих отца или мать) братьями и сестрами),
усыновителями или усыновленными указанных
физических лиц. Под выгодоприобретателями
для целей настоящего пункта понимаются
физические лица, владеющие напрямую или
косвенно (через юридическое лицо или через
несколько юридических лиц) более чем десятью
процентами голосующих акций хозяйственного
общества либо долей, превышающей десять
процентов в уставном капитале хозяйственного
общества.
8. Отсутствие в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
информации об участнике закупки, в том числе
информации об учредителях, о членах
коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного
исполнительного органа участника закупки -
4
юридического лица

14. Дополнительные
требования к
участникам закупки,
установленные в
соответствии с ч. 2
ст. 31 Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе в
сфере закупок
товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд",
а также заказчиком

15. Преимущества, Предоставляются/Не предоставляются
предоставляемые при
участии в электронном
аукционе учреждений и
предприятий уголовно-
исполнительной
системы, организаций
инвалидов
Процент
предоставляемых
преимуществ

16. Ограничение участия в
определении
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

17. Требование к Установлено/не установлено
участнику конкурса, Объем привлечения ____%
не являющемуся
субъектом малого
предпринимательства
или социально
ориентированной
некоммерческой
организацией, о
привлечении к
исполнению контракта
субподрядчиков,
соисполнителей из
числа субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

18. Дата начала и Дата начала предоставления разъяснений
окончания срока положений документации об электронном
предоставления аукционе: __.__.2014.
участникам аукциона Дата окончания срока предоставления
разъяснений положений разъяснений положений документации:
документации об __.__.2014
электронном аукционе

19. Дата и время "___" _________ 20__ года в ___ ч. ___ мин.
окончания срока (время московское)
подачи заявок на
участие в электронном
аукционе

20. Дата окончания срока "___" _________ 20__ года
рассмотрения заявок
на участие в аукционе
в электронной форме

21. Дата проведения "__" ________ 20__ года
электронного аукциона Время начала проведения открытого аукциона в
электронной форме устанавливается оператором
электронной площадки

22. Документы, входящие в Заявка на участие в аукционе в электронной
состав заявки на форме состоит из двух частей.
участие в электронном 1. Первая часть заявки на участие в аукционе
аукционе в электронной форме должна содержать
указанную в одном из следующих подпунктов
информацию (заказчик выбирает один из
подпунктов в зависимости от предмета
закупки):
1.1. При заключении контракта на поставку
товара:
1.1.1. Согласие участника аукциона на
поставку товара в случае, если участник
предлагает для поставки товар, в отношении
которого в документации об аукционе
содержится указание на товарный знак (его
словесное обозначение) (при наличии), знак
обслуживания (при наличии), фирменное
наименование (при наличии), патенты (при
наличии), полезные модели (при наличии),
промышленные образцы (при наличии),
наименование места происхождения товара или
наименование производителя товара, и (или)
участник предлагает для поставки товар,
который является эквивалентным товару,
указанному в данной документации, конкретные
показатели товара, соответствующие значениям
эквивалентности, установленным данной
документацией.
1.1.2. Конкретные показатели,
соответствующие значениям, установленным
документацией о таком аукционе, и указание
на товарный знак (его словесное обозначение)
(при наличии), знак обслуживания (при
наличии), фирменное наименование (при
наличии), патенты (при наличии), полезные
модели (при наличии), промышленные образцы
(при наличии), наименование места
происхождения товара или наименование
производителя предлагаемого для поставки
товара при условии отсутствия в данной
документации указания на товарный знак, знак
обслуживания (при наличии), фирменное
наименование (при наличии), патенты (при
наличии), полезные модели (при наличии),
промышленные образцы (при наличии),
наименование места происхождения товара или
наименование производителя.
1.2. Согласие участника аукциона на
выполнение работы или оказание услуги на
условиях, предусмотренных документацией об
аукционе, при проведении аукциона на
выполнение работы или оказание услуги.
1.3. При заключении контракта на выполнение
работы или оказание услуги, для выполнения
или оказания которых используется товар:
1.3.1. Согласие, предусмотренное пунктом
1.2, в том числе согласие на использование
товара, в отношении которого в документации
о таком аукционе содержится указание на
товарный знак (его словесное обозначение)
(при наличии), знак обслуживания (при
наличии), фирменное наименование (при
наличии), патенты (при наличии), полезные
модели (при наличии), промышленные образцы
(при наличии), наименование места
происхождения товара или наименование
производителя товара, либо согласие,
предусмотренное пунктом 1.2, указание на
товарный знак (его словесное обозначение)
(при наличии), знак обслуживания (при
наличии), фирменное наименование (при
наличии), патенты (при наличии), полезные
модели (при наличии), промышленные образцы
(при наличии), наименование места
происхождения товара или наименование
производителя товара и, если участник такого
аукциона предлагает для использования товар,
который является эквивалентным товару,
указанному в данной документации, конкретные
показатели товара, соответствующие значениям
эквивалентности, установленным данной
документацией, при условии содержания в ней
указания на товарный знак (его словесное
обозначение) (при наличии), знак
обслуживания (при наличии), фирменное
наименование (при наличии), патенты (при
наличии), полезные модели (при наличии),
промышленные образцы (при наличии),
наименование места происхождения товара или
наименование производителя товара, а также
требование о необходимости указания в заявке
на участие в таком аукционе на товарный знак
(его словесное обозначение) (при наличии),
знак обслуживания (при наличии), фирменное
наименование (при наличии), патенты (при
наличии), полезные модели (при наличии),
промышленные образцы (при наличии),
наименование места происхождения товара или
наименование производителя товара.
1.3.2. Согласие, предусмотренное пунктом
1.2, а также конкретные показатели
используемого товара, соответствующие
значениям, установленным документацией о
таком аукционе, и указание на товарный знак
(его словесное обозначение) (при наличии),
знак обслуживания (при наличии), фирменное
наименование (при наличии), патенты (при
наличии), полезные модели (при наличии),
промышленные образцы (при наличии),
наименование места происхождения товара или
наименование производителя товара при
условии отсутствия в данной документации
указания на товарный знак, знак обслуживания
(при наличии), фирменное наименование (при
наличии), патенты (при наличии), полезные
модели (при наличии), промышленные образцы
(при наличии), наименование места
происхождения товара или наименование
производителя товара.
2. Вторая часть заявки на участие в аукционе
в электронной форме должна содержать
следующие документы и информацию:
2.1. Наименование, фирменное наименование
(при наличии), место нахождения, почтовый
адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество (при наличии), паспортные данные,
место жительства (для физического лица),
номер контактного телефона,
идентификационный номер налогоплательщика
участника аукциона или в соответствии с
законодательством соответствующего
иностранного государства аналог
идентификационного номера налогоплательщика
участника аукциона (для иностранного лица),
идентификационный номер налогоплательщика
(при наличии) учредителей, членов
коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного
исполнительного органа участника аукциона.
2.2. Документы, подтверждающие соответствие
участника аукциона требованиям,
установленным подпунктом 1 пункта 13
настоящей Информационной карты, или копии
этих документов, а также декларация о
соответствии участника аукциона требованиям,
установленным подпунктами 2-7 пункта 13
настоящей Информационной карты.
2.3. Копии документов, подтверждающих
соответствие товара, работы или услуги
требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в
случае, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации
установлены требования к товару, работе или
услуге и представление указанных документов
предусмотрено настоящей документацией.
Представление указанных документов не
требуется, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации они
передаются вместе с товаром.
2.4. Решение об одобрении или о совершении
крупной сделки либо копия данного решения в
случае, если требование о необходимости
наличия данного решения для совершения
крупной сделки установлено федеральными
законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и (или)
учредительными документами юридического лица
и для участника аукциона заключаемый
контракт или предоставление обеспечения
заявки на участие в таком аукционе,
обеспечения исполнения контракта является
крупной сделкой.
2.5. Документы, подтверждающие право
участника аукциона на получение преимущества
в соответствии с пунктом 15 настоящей
Информационной карты, или копии этих
документов.
2.6. Документы, подтверждающие соответствие
участника аукциона и (или) предлагаемых им
товара, работы или услуги условиям, запретам
и ограничениям, установленным заказчиком в
соответствии со статьей 14 Федерального
закона, или копии этих документов.
2.7. Декларацию о принадлежности участника
аукциона к субъектам малого
предпринимательства или социально
ориентированным некоммерческим организациям
в случае установления заказчиком
ограничения, предусмотренного частью 3
статьи 30 Федерального закона.
2.8. Документы, подтверждающие соответствие
участника аукциона требованиям,
установленным пунктом 14 настоящей
Информационной карты (при наличии таких
требований), или копии этих документов в
случае, если такие требования установлены
Правительством Российской Федерации

23. Обеспечение заявок на Требуется
участие в электронном
аукционе

24. Размер обеспечения Сумма обеспечения заявки на участие в
заявок на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере:
электронном аукционе ___% от начальной (максимальной) цены
контракта, что составляет: ______________
руб., НДС не облагается.
Порядок внесения:
Обеспечение заявки на участие в электронном
аукционе может предоставляться участником
закупки путем внесения денежных средств

25. Размер, условия Сумма обеспечения исполнения контракта
обеспечения предусмотрена в следующем размере:
исполнения контракта. ___% от начальной (максимальной) цены
Порядок контракта, что составляет: __________ руб.,
предоставления и НДС не облагается.
требования к такому В случае если предложенная в заявке
обеспечению участника закупки цена снижена на двадцать
пять и более процентов по отношению к
начальной (максимальной) цене контракта,
участник закупки, с которым заключается
контракт, предоставляет обеспечение
исполнения контракта в размере, превышающем
в полтора раза размер обеспечения исполнения
контракта, указанный в документации об
электронном аукционе, но не менее чем в
размере аванса (если контрактом
предусмотрена выплата аванса).
Если начальная (максимальная) цена контракта
составляет пятнадцать миллионов рублей и
менее и участником закупки, с которым
заключается контракт, предложена цена
контракта, которая на двадцать пять и более
процентов ниже начальной (максимальной) цены
контракта, участник закупки, с которым
заключается контракт, взамен предоставления
обеспечения исполнения контракта,
превышающего в полтора раза размер
обеспечения исполнения контракта, вправе
представить информацию, подтверждающую
добросовестность такого участника на дату
подачи заявки.
Обеспечение исполнения контракта может быть
представлено в виде:
1. Безотзывной банковской гарантии, выданной
банком и соответствующей требованиям ст. 45
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд".
Срок действия банковской гарантии должен
превышать срок действия контракта не менее
5
чем на ____ месяц(ев) .
Банковская гарантия должна включать условие
о праве заказчика на бесспорное списание
денежных средств со счета гаранта, если
гарантом в срок не более чем пять рабочих
дней не исполнено требование заказчика об
уплате денежной суммы по банковской
гарантии, направленное до окончания срока
действия банковской гарантии.
2. Внесения денежных средств на указанный
заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами,
поступающими заказчику.
Способ обеспечения исполнения контракта
определяется участником закупки, с которым
заключается контракт, самостоятельно.
Контракт заключается после предоставления
участником закупки, с которым заключается
контракт, обеспечения исполнения контракта.
В случае непредставления участником закупки,
с которым заключается контракт, обеспечения
исполнения контракта в срок, установленный
для заключения контракта, такой участник
считается уклонившимся от заключения
контракта.
В ходе исполнения контракта поставщик
(подрядчик, исполнитель) вправе предоставить
заказчику обеспечение исполнения контракта,
уменьшенное на размер выполненных
обязательств, предусмотренных контрактом,
взамен ранее предоставленного обеспечения
исполнения контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения
контракта.
Обеспечение исполнения контракта не
требуется в случае:
1) заключения контракта с участником
закупки, который является государственным
или муниципальным казенным учреждением;
2) осуществления закупки услуги по
предоставлению кредита;
3) заключения бюджетным учреждением
контракта, предметом которого является
выдача банковской гарантии

26. Реквизиты счета для
перечисления денежных
средств в качестве
обеспечения
исполнения контракта,
реквизиты для
оформления банковской
гарантии в качестве
обеспечения
исполнения контракта

27. Банковское
сопровождение
контракта

28. Возможность Заказчика Предусмотрена с соответствии с Федеральным
изменить условия законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной
контракта системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

29. Информация о Ф.И.О. __________________________
контрактной службе, Тел. _____________________________
контрактном
управляющем,
ответственных за
заключение контракта

30. Срок подписания Контракт заключается не ранее чем через
контракта победителем десять дней с даты размещения в единой
аукциона или иным его информационной системе протокола подведения
участником, с которым итогов электронного аукциона.
заключается контракт. Победитель электронного аукциона признается
Условия признания уклонившимся от заключения контракта в
победителя аукциона случае, если в сроки, предусмотренные
или данного участника настоящим пунктом, он не направил заказчику
уклонившимися от проект контракта, подписанный лицом, имеющим
заключения контракта право действовать от имени победителя
аукциона, или направил протокол разногласий,
предусмотренный частью 4 статьи 70
Федерального закона, по истечении тринадцати
дней с даты размещения в единой
информационной системе протокола подведения
итогов аукциона, или не исполнил требования,
предусмотренные статьей 37 Федерального
закона (в случае снижения при проведении
аукциона цены контракта на двадцать пять
процентов и более от начальной
(максимальной) цены контракта).
В случае непредоставления участником
закупки, с которым заключается контракт,
обеспечения исполнения контракта в срок,
установленный для заключения контракта,
такой участник считается уклонившимся от
заключения контракта

31. Возможность Допускается в соответствии с ч. 8-26 ст. 95
одностороннего отказа Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
от исполнения контрактной системе в сфере закупок товаров,
контракта работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд"

32. Порядок оплаты, Оплата выполнения работы или оказания услуги
оплата выполнения осуществляется по цене единицы работы или
работы или оказания услуги исходя из объема фактически
6 выполненной работы или оказанной услуги, по
услуги цене каждой запасной части к технике,
оборудованию исходя из количества запасных
частей, поставки которых будут осуществлены
в ходе исполнения контракта, но в размере,
не превышающем начальной (максимальной) цены
контракта, указанной в настоящей
документации

33. Условия, запреты и
ограничения допуска
товаров, происходящих
из иностранного
государства или
группы иностранных
государств, работ,
услуг, соответственно
выполняемых,
оказываемых
иностранными лицами


________________________________
1
Пункт включается в случае принятия заказчиком решения об установлении
данного требования.
2
Заказчик самостоятельно определяет срок действия банковской гарантии. Срок
действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не
менее чем на один месяц.
3
Указывается в случае, если при заключении контракта объем подлежащих
выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники,
оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг,
образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика,
услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг
по проведению оценки невозможно определить.
4
Пункт включается в случае принятия заказчиком решения об установлении
данного требования.
5
Заказчик самостоятельно определяет срок действия банковской гарантии.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта
не менее чем на один месяц.
6
Данный пункт включается в случае, если при заключении контракта объем
подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту
техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских
услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг
переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных
услуг, услуг по проведению оценки невозможно определить (п. 2 ст. 42
Федерального закона).

XI. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Проект государственного контракта прилагается отдельно.

XII. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Техническая часть прилагается отдельно.





Приложение № 5
к распоряжению Комитета
по конкурентной политике
Московской области
от 9 июля 2014 г. № 50-01-19/14


На бланке участника закупки
(по возможности)

Дата, _________________
исх. номер ____________

Форма __
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК


на право заключения контракта

Предмет закупки

1. Изучив извещение по запросу котировок и проект контракта на право заключения вышеупомянутого контракта, сообщаем о себе следующие сведения:
Наименование организации, организационно-правовая форма/ФИО физического лица (при наличии)

ИНН/КПП*

ОГРН*

ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок

Место нахождения (для юридического лица)
Место жительства (для физического лица)

паспортные данные физического лица (для физ. лиц)*

Генеральный директор и главный бухгалтер*

Телефон*


Электронная почта/сайт*


________________________________
*Сведения, предусмотренные в пунктах, отмеченных <*>, представляются
участником по собственному усмотрению.


2. Сообщаем о согласии участвовать в запросе котировок на условиях,
установленных в извещении, и подписываемся о соответствии нас единым
требованиям к участникам закупки в соответствии с действующим
законодательством:

1) соответствие требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение
работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки

2) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом №
44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) информации об участнике закупки -
юридическом лице, в том числе информации об учредителях,
о членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа
1
участника закупки


3. Мы согласны поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) в соответствии с требованиями извещения и на условиях, которые мы представили ниже в предложении, а именно:


№ 2 Единица Характеристика Предложение о
п/п Наименование поставляемого товара измерения поставляемого цене
товара


1.

2.



№ Наименование показателя Единица 3 4
п/п измерения Значение Примечание
(цифрами и
прописью)

2 Цена контракта (с учетом всех
налогов и других обязательных
платежей в соответствии с
действующим законодательством
Российской Федерации)

Процент снижения цены контракта
(указывается по усмотрению
участника закупки)


4. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на
себя обязательства подписать контракт с _______________________ на поставку
товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями
извещения и условиями наших предложений.
5. Банковские реквизиты участника закупки:
ИНН _____________________, КПП __________________.
Наименование и местонахождение обслуживающего банка ______________________.
Расчетный счет _________________ Корреспондентский счет __________________.
Код БИК _____________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
5
_________________________________________________________________________ .
7. К настоящей заявке на участие в запросе котировок прилагаются
документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе
котировок, согласно описи на _____ стр.

Участник закупки/
уполномоченный представитель ________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)

________________________________
1
Пункт включается в случае принятия заказчиком решения об установлении
данного требования.
2
Таблица включается в форму заявки в случае, если предметом запроса
котировок является поставка товара.
3
Предложение участника закупки.
4
Участник закупки может подтвердить информацию, представленную в графе
"Значение", указав любые дополняющие сведения (разъяснения).
5
Сведения, предусмотренные пунктом 6, представляются участником по
собственному усмотрению.





Приложение № 6
к распоряжению Комитета
по конкурентной политике
Московской области
от 9 июля 2014 г. № 50-01-19/14

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Информация о заказчике
Наименование

Место нахождения, почтовый адрес:

Адрес электронной почты:

Номер контактного телефона:

Ответственное должностное лицо:

Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта
Контактная информация

Условия контракта

Наименование объекта закупки:

Описание объекта закупки, идентификационный код закупки
Функциональные характеристики
Технические характеристики
Качественные характеристики
Эксплуатационные характеристики (при необходимости)
Количество товара:

Место доставки товара:

Место выполнения работы или оказания услуги:

Сроки поставки товара:

Сроки завершения работы или оказания услуги:

Начальная (максимальная) цена контракта:

Источник финансирования:

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта:

Обеспечение исполнения контракта
Предусмотрено/не предусмотрено
Размер обеспечения исполнения контракта. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта. Требования к обеспечению исполнения
Сумма обеспечения исполнения контракта предусмотрена в следующем размере:
____% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: _________ руб., НДС не облагается. Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде:
1. Безотзывной банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Банковская гарантия должна включать условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
2. Внесение денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.
В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.
В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.
В случае если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются

Требование к участнику закупки


1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку
товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки,
а именно:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том
числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа
1
участника закупки


Общая информация

Форма заявки на участие в запросе котировок
См. сопроводительную документацию. Форма заявки на участие в запросе котировок
Письменная форма (в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта)
Перечень документов, которые должны быть представлены участниками запроса котировок
1. Заявка на участие в запросе котировок с указанием наименования, места нахождения (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (при наличии), места жительства (для физического лица), банковских реквизитов участника закупки.
2. Согласие участника запроса котировок исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок, наименование и характеристики поставляемого товара в случае осуществления поставки товара.
3. Предложения о цене контракта.
4. Документы, подтверждающие право участника запроса котировок на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона № 44-ФЗ, или копии таких документов.
5. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок.
6. Декларация о принадлежности участника запроса котировок к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона.
7. Документы, подтверждающие соответствие участника запроса котировок требованиям к участникам запроса котировок, установленным заказчиком в извещении о проведении запроса котировок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, или копии таких документов.
(В Федеральном законе № 44-ФЗ ч. 1 ст. 73 противоречит ч. 3 ст. 73 в части перечня документов, которые заказчик обязан указать в извещении и которые вправе требовать от участника)
Срок подачи заявок участников закупки

Место и порядок подачи заявок участников закупки

Место вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок:

Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок:
"___" __________ 2014 г. по московскому времени
Порядок присутствия участников или их представителей при вскрытии конвертов с заявками и открытии доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов
Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам запроса котировок, подавшим заявки на участие в запросе котировок, или представителям этих участников присутствовать при вскрытии конвертов с такими заявками и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам. Заказчик признается исполнившим эту обязанность, если участникам запроса котировок была предоставлена возможность получать в режиме реального времени полную информацию о вскрытии конвертов с такими заявками и (или) об открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам
Срок, в течение которого победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок, с которым заключается контракт при уклонении победителя запроса котировок от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок уклонившимися от заключения контракта
В соответствии с ч. 11-15 ст. 78 Федерального закона № 44-ФЗ
Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта
В соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ
Преимущества, предоставляемые заказчиком
В соответствии с ч. 4 ст. 27 Федерального закона № 44-ФЗ


Сопроводительная документация
Приложение № 1 к извещению (если требуется)
Форма заявки на участие в запросе котировок
Проект контракта
Порядок внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок
Не позднее чем за два рабочих дня до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок в соответствии с ч. 6 ст. 74 Федерального закона № 44-ФЗ

________________________________
1
Пункт включается в случае принятия заказчиком решения об установлении
данного требования.





Приложение № 7
к распоряжению Комитета
по конкурентной политике
Московской области
от 9 июля 2014 г. № 50-01-19/14

ДОКУМЕНТАЦИЯ
о проведении запроса предложений на право
заключить государственный контракт
(гражданско-правовой договор) на закупку
_________________________________________

Московская область, 2014 год

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Законодательное регулирование.
1.1. Настоящая документация в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), а также иным законодательством, регулирующим отношения, связанные с осуществлением закупок.
В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение запроса предложений на право заключить государственный контракт или гражданско-правовой договор бюджетного учреждения (далее - контракт) регулируется настоящей документацией.
2. Заказчик, уполномоченный орган.
2.1. Заказчик, уполномоченный орган, указанные в Информационной карте запроса предложений, проводят запрос предложений, объект закупки и условия контракта которого указаны в Информационной карте запроса предложений и в требованиях к объекту закупки, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.
2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте запроса предложений, осуществляет полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении запроса предложений от имени и по поручению заказчика, при этом права и обязанности возникают непосредственно у заказчика.
3. Комиссия по осуществлению закупок.
3.1. Состав комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд заказчиков Московской области (далее - комиссия), а также положение о комиссии утверждены ________________________________.
4. Информационное обеспечение запроса предложений.
4.1. Размещается посредством ЕАСУЗ в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения запроса предложений по адресу www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт).
4.2. Извещение о проведении запроса предложений (далее - извещение) размещается на официальном сайте не менее чем за пять дней до даты проведения такого запроса.
5. Требования к участникам запроса предложений.
5.1. В настоящем запросе предложений может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
5.2. Участник запроса предложений должен соответствовать следующим требованиям:
1) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте запроса предложений;
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в запросе предложений;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том
числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа
1
участника закупки ;
6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
6. Отстранение от участия в запросе предложений или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
6.1. Комиссия по осуществлению закупок проверяет соответствие участников закупок требованиям, указанным в подпунктах 1, 2 пункта 5.2 настоящей документации, а также вправе проверять соответствие участников требованиям, указанным в подпунктах 3-5, 7 и 8 пункта 5.2 настоящей документации.
6.2. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в пункте 5.2 настоящей документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.
6.3. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что:
1) предельная отпускная цена лекарственных препаратов, предлагаемых таким участником закупки, не зарегистрирована в установленном порядке;
2) предлагаемая таким участником закупки цена закупаемых лекарственных препаратов превышает их предельную отпускную цену и от снижения предлагаемой цены при заключении контракта участник закупки отказывается.
6.4. В случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, предусмотренным пунктами 6.2 и 6.3 настоящей документации, заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта, являющегося основанием для такого отказа, составляет и размещает на официальном сайте протокол об отказе от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, о факте, являющемся основанием для такого отказа, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт. Указанный протокол в течение двух рабочих дней с даты его подписания направляется заказчиком данному победителю.
6.5. Решение об отстранении участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) могут быть обжалованы таким участником или таким победителем в установленном настоящим Федеральным законом порядке.
7. Затраты на участие в запросе предложений.
7.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений, участием в запросе предложений и заключением контракта.
7.2. Заказчик, уполномоченный орган не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов запроса предложений.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

8. Порядок предоставления документации.
8.1. Одновременно с размещением извещения заказчик, уполномоченный орган обеспечивает размещение на официальном сайте документации о проведении запроса предложений (далее - документация).
8.2. Со дня размещения на официальном сайте извещения на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию в порядке, указанном в извещении.
8.3. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес заказчика и содержать следующие сведения:
- наименование предмета запроса предложений, дата вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений;
- наименование организации-заявителя;
- юридический, почтовый адрес;
- код города, номер телефона и факса;
- адрес электронной почты;
- фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.
8.4. Документация доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

9. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в запросе предложений.
9.1. Участник запроса предложений подает заявку на участие в запросе предложений в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, в срок и по форме, указанными в Информационной карте запроса предложений.
9.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.
9.3. Заявка на участие в запросе предложений, которую представляет участник определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с настоящей документацией, должна:
- быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;
- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте запроса предложений.
10. Требования к предложениям о цене контракта.
10.1. Направляя заявку, участник закупки заявляет о своем согласии поставить товары (выполнить работы, оказать услуги), являющиеся предметом запроса предложений, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта.
10.2. Все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые поставщик (подрядчик, исполнитель) по контракту должен оплачивать в соответствии с условиями настоящей документации, контракта или на иных основаниях, должны быть включены в цену контракта, предлагаемую участником запроса предложений.
10.3. Неучтенные затраты поставщика (подрядчика, исполнителя) по контракту, связанные с исполнением контракта, но не включенные в предлагаемую цену контракта, не подлежат оплате заказчиком.
10.4. Цена контракта должна быть выражена в валюте Российской Федерации, если иное не предусмотрено в Информационной карте запроса предложений.
11. Требования к описанию предмета запроса предложений.
11.1. Описание участниками запроса предложений объекта закупки (предмета запроса предложений), в том числе его количественных и качественных характеристик, осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте запроса предложений, и по форме, приложенной к настоящей документации.
11.2. Описание участниками поставщика (подрядчика, исполнителя) предмета запроса предложений должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. При описании цифровых показателей характеристик товара (работ, услуг), в том числе условий гарантийного обслуживания, не допускается применение понятий "не более", "не менее", за исключением случаев, если заказчиком при описании показателей товара предусмотрены в соответствующем разделе позиции, которые не имеют конкретных значений и указание их допустимо в сопровождении словами "не более", "не менее".
12. Требования к оформлению заявок на участие в запросе предложений, окончательных предложений.
12.1. При подготовке заявки на участие в запросе предложений, окончательных предложений участниками запроса предложений должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
12.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников запроса предложений, окончательных предложениях, не должны допускать двусмысленных (неоднозначных) толкований.
12.3. Все листы заявки на участие в запросе предложений, окончательных предложений, все листы тома заявки на участие в запросе предложений, окончательного предложения должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в запросе предложений, окончательное предложение и том заявки на участие в запросе предложений окончательного предложения должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника запроса предложений и подписаны уполномоченным лицом участника запроса предложений.
Соблюдение участником запроса предложений указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений, окончательного предложения и тома заявки на участие в запросе предложений окончательного предложения, поданы от имени участника запроса предложений, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в запросе предложений, окончательного предложения и тома заявки на участие в запросе предложений окончательного предложения документов и сведений.
Ненадлежащее исполнение участником запроса предложений указанных требований не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений.
12.4. Все документы в составе заявки, окончательного предложения, подписанные уполномоченным лицом участника запроса предложений, должны иметь расшифровку подписи указанного лица.
12.5. При подготовке документов в письменной форме, входящих в состав заявки и окончательного предложения, не допускается применение факсимильных подписей.
12.6. Все документы в письменной форме в составе заявки, окончательного предложения, в том числе копии документов, должны быть читаемы. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица участника запроса предложений.
Заявки на участие в запросе предложений и окончательные предложения, поданные в форме электронного документа, должны быть подписаны усиленной неквалифицированной электронной подписью (далее - усиленная электронная подпись) для подписания электронных документов, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
12.7. Все пункты заявки и окончательного предложения должны быть заполнены по всем пунктам. В заявке в обязательном порядке должны быть приложены документы, указанные в пункте 36 Информационной карты запроса предложений.
12.8. Представленные в составе заявки на участие в запросе предложений документы не возвращаются участнику запроса предложений, за исключением случая, предусмотренного пунктами 13.7 и 16 настоящей документации.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

13. Срок, порядок подачи и регистрации заявок на участие в запросе предложений, окончательных предложений.
13.1. Подача заявок на участие в запросе предложений начинается в день, следующий за днем размещения на официальном сайте извещения, и прекращается в день вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении запроса предложений и Информационной карте запроса предложений.
13.2. Заявки на участие в запросе предложений, в том числе поданные в форме электронных документов, до последнего дня срока подачи заявок на участие в запросе предложений (исключая последний день подачи заявок на участие в запросе предложений) подаются по адресам, указанным в Информационной карте запроса предложений.
В день окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений заявки подаются на заседание комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе предложений и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений и (или) открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений, указанному в извещении о проведении запроса предложений и Информационной карте запроса предложений, после объявления присутствующим при вскрытии конвертов с заявками и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.
13.3. Направление окончательных предложений участниками закупки осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за датой проведения запроса предложений.
13.4. Участник запроса предложений при отправке заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и/или с опозданием.
13.5. Участник запроса предложений подает заявку на участие в запросе предложений, окончательное предложение в запечатанном конверте, не позволяющем увидеть его содержимое. На таком конверте указываются:
- наименование и адрес заказчика, уполномоченного органа;
- слова "ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ" или "ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ";
- наименование предмета запроса предложений;
- слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО..." (указать время и дату вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам).
Участник запроса предложений вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес.
Заявки на участие в запросе предложений и окончательные предложения, поданные в форме электронного документа, должны быть подписаны усиленной неквалифицированной электронной подписью (далее - усиленная электронная подпись) для подписания электронных документов, предусмотренных Федеральным законом.
13.6. Каждая заявка, окончательное предложение, поступившие в срок, указанный в пункте 13.1 настоящей документации, регистрируется уполномоченными лицами в Журнале регистрации заявок на участие в запросе предложений.
13.7. Участник запроса предложений вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений.
В случае установления факта подачи одним участником запроса предложений двух и более заявок на участие в запросе предложений заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
13.8. Участники запроса предложений, подавшие заявки, окончательные предложения, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, окончательных предложениях до вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений, вскрытия конвертов с окончательными предложениями и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов окончательным предложениям. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, окончательными предложениями, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.
13.9. Если конверт с заявкой, окончательным предложением не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.
13.10. Если до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений подана только одна заявка на участие в запросе предложений или не подано ни одной такой заявки, запрос предложений признается несостоявшимся.
14. Изменение заявок на участие в запросе предложений.
14.1. Участник запроса предложений, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений.
14.2. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в запросе предложений.
14.3. Изменения заявки на участие в запросе предложений подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются:
- наименование и адрес уполномоченного органа;
- слова "ИЗМЕНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ";
- наименование предмета запроса предложений;
- номер и дата, присвоенные уполномоченным лицом при регистрации конверта с заявкой на участие в запросе предложений;
- слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО..." (указать время и дату вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений).
Изменения заявки на участие в запросе предложений, поданной в форме электронного документа, подписываются усиленной электронной подписью.
14.4. Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в запросе предложений в соответствии с разделом 13 настоящей документации.
14.5. До последнего дня подачи заявок и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений изменения заявок на участие в запросе предложений подаются по адресам заказчика, уполномоченного органа, указанным в Информационной карте запроса предложений.
В день окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений изменения заявок на участие в запросе предложений подаются на заседании комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе предложений и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений, указанному в извещении о проведении запроса предложений и Информационной карте запроса предложений.
14.6. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки.
14.7. Участники запроса предложений, подавшие изменения заявок на участие в запросе предложений, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок, до вскрытия конвертов с изменениями заявок и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов изменениям заявок на участие в запросе предложений. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в запросе предложений, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений заявок до момента их вскрытия.
14.8. Конверты с изменениями заявок вскрываются комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в запросе предложений и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений. Доступ к изменениям заявок, поданным в форме электронного документа, открывается одновременно со вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе предложений и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений.
После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений и изменениям соответствующих заявок комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в запросе предложений надлежащим лицом.
14.9. Если конверт с изменениями заявки на участие в запросе предложений не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта.
15. Отзыв заявок на участие в запросе предложений.
15.1. Участник запроса предложений, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в запросе предложений и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений.
15.2. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:
- наименование и адрес уполномоченного органа;
- фирменное наименование, почтовый адрес участника запроса предложений, отзывающего заявку;
- слова "ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ";
- наименование предмета запроса предложений;
- время и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений;
- способ возврата заявки (по почте, на руки уполномоченному лицу и т.п.).
Уведомление об отзыве заявки на участие в запросе предложений должно быть скреплено печатью и подписано уполномоченным лицом участника запроса предложений.
15.3. До последнего дня подачи заявок на участие в запросе предложений уведомления об отзыве заявок на участие в запросе предложений подаются по адресу заказчика, уполномоченного органа, указанному в Информационной карте запроса предложений.
В день окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений заявки отзываются на заседании комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе предложений и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений и (или) открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений, указанному в извещении о проведении запроса предложений и Информационной карте запроса предложений.
15.4. После окончания срока подачи заявок отзыв заявок на участие в запросе предложений не допускается.
15.5. Заявки на участие в запросе предложений, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в порядке, указанном выше, считаются неподанными.
15.6. Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника запроса предложений, заявка на участие в запросе предложений которого отозвана.
16. Заявки на участие в запросе предложений, поданные с опозданием.
16.1. Полученные после окончания времени приема заявок на участие в запросе предложений конверты с заявками на участие в запросе предложений вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес участника запроса предложений), и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам закупки по адресу, указанному в заявке на участие в запросе предложений.

ПОРЯДОК ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И (ИЛИ) ОТКРЫТИЯ
ДОСТУПА К ПОДАННЫМ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВКАМ
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ
И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК

17. Комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений вскрываются поступившие конверты с заявками на участие в запросе предложений и (или) открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений. Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений, отстраняются, и их заявки не оцениваются. Основания, по которым участник запроса предложений был отстранен, фиксируются в протоколе проведения запроса предложений. В случае установления факта подачи одним участником запроса предложений двух и более заявок на участие в запросе предложений заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются ему. Уполномоченный орган обязан предоставить всем участникам запроса предложений, подавшим заявки, возможность присутствовать при вскрытии конвертов с их заявками и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам и оглашении заявки, содержащей лучшие условия исполнения контракта.
18. Все заявки участников запроса предложений оцениваются на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений, фиксируются в виде таблицы и прилагаются к протоколу проведения запроса предложений, после чего оглашаются условия исполнения контракта, содержащиеся в заявке, признанной лучшей, или условия, содержащиеся в единственной заявке на участие в запросе предложений, без объявления участника запроса предложений, который направил такую единственную заявку.
19. После оглашения условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, признанной лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке на участие в запросе предложений, запрос предложений завершается, всем участникам запроса предложений или участнику запроса предложений, подавшему единственную заявку на участие в запросе предложений, предлагается направить окончательное предложение не позднее рабочего дня, следующего за датой проведения запроса предложений.
20. На официальном сайте в день вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений размещается выписка из протокола его проведения, содержащая перечень отстраненных от участия в запросе предложений участников с указанием оснований отстранения, условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, признанной лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке на участие в запросе предложений, без объявления участника запроса предложений, который направил такую заявку.
21. Если все присутствующие при проведении запроса предложений его участники отказались направить окончательное предложение, запрос предложений завершается. Отказ участников запроса предложений направлять окончательные предложения фиксируется в протоколе проведения запроса предложений.
В этом случае окончательными предложениями признаются поданные заявки на участие в запросе предложений.
22. Вскрытие конвертов с окончательными предложениями и (или) открытие доступа к поданным в форме электронных документов окончательным предложениям осуществляются на следующий рабочий день после даты завершения проведения запроса предложений и фиксируются в итоговом протоколе. Участники запроса предложений, направившие окончательные предложения, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с окончательными предложениями и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов окончательным предложениям.
23. Выигравшим окончательным предложением является окончательное предложение, которое в соответствии с критериями, указанными в извещении о проведении запроса предложений, наилучшим образом соответствует установленным заказчиком требованиям к товарам, работам, услугам. В случае если в нескольких окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения контракта, выигравшим окончательным предложением признается окончательное предложение, которое поступило раньше. В итоговом протоколе фиксируются все условия, указанные в окончательных предложениях участников запроса предложений, принятое на основании результатов оценки окончательных предложений решение о присвоении таким окончательным предложениям порядковых номеров и условия победителя запроса предложений. Итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений размещаются на официальном сайте в день подписания итогового протокола.
24. Любой участник запроса предложений, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в запросе предложений, конвертов с окончательными предложениями и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений, окончательным предложениям, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия этих конвертов и открытия указанного доступа.

ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

25. В случае поступления уведомления об отзыве заявки до дня, предшествующего сроку окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, заказчик/уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления уведомления возвращает конверт с заявкой участнику по адресу, указанному на конверте с такой заявкой.
При отсутствии на конверте с такой заявкой информации о почтовом адресе конверт вскрывается, о чем составляется акт вскрытия конверта. В соответствии со сведениями о почтовом/юридическом адресе осуществляется возврат заявки в течение 5 рабочих дней с даты составления акта вскрытия конверта.
26. В случае поступления уведомления об отзыве заявки в день вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений возврат отозванной заявки осуществляется при вскрытии конвертов соответствующему представителю участника.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ
ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

27. Срок заключения контракта.
27.1. Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса предложений и окончательным предложением победителя запроса предложений, не ранее чем через семь дней с даты размещения на официальном сайте итогового протокола, предусмотренного пунктом 23 настоящей документации, и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола. При этом контракт заключается только после предоставления участником запроса предложений обеспечения исполнения контракта в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом. В случае если победителем запроса предложений не исполнены требования настоящей статьи, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта.
27.2. При уклонении победителя запроса предложений от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и заключить контракт с участником запроса предложений, окончательному предложению которого присвоен второй номер. В случае согласия участника запроса предложений, окончательному предложению которого присвоен второй номер, заключить контракт проект контракта составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий исполнения контракта, предложенных этим участником.
28. Последствия признания запроса предложений несостоявшимся.
28.1. В случае если запрос предложений признается несостоявшимся в связи с тем, что до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений подана только одна такая заявка, которая признана соответствующей требованиям Федерального закона и соответствует установленным заказчиком требованиям к товарам, работам, услугам в соответствии с извещением о проведении запроса предложений, заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона.
28.2. В случае если запрос предложений признается несостоявшимся в связи с тем, что до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений не подано ни одной такой заявки, заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости также в план закупок) и снова осуществляет закупку.



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в документации и настоящей Информационной карте, применяются положения Информационной карты.


№ п/п Наименование пункта Текст пояснений


1. Заказчик/Спец. организация

2. ИНН

3. Место нахождения

4. Почтовый адрес

5. Адрес электронной почты

6. Контактный телефон, факс

7. Ответственное должностное лицо

8. Уполномоченный орган:

9. Место нахождения

10. Почтовый адрес

11. Адрес электронной почты

12. Контактный телефон, факс

13. Ответственное должностное лицо

14. Информация о контрактной
службе/контрактном
управляющем:

15. Ответственное лицо

16. Контактный телефон, факс

17. Идентификационный код закупки

18. Краткое наименование предмета
контракта

19. Полное наименование предмета
контракта

20. Код(ы) по перечню товаров,
работ, услуг

21. Начальная (максимальная) цена Указать с учетом или без учета
в рублях расходов на перевозку, уплату
налогов, сборов и других
обязательных платежей. В случае
если при заключении контракта объем
подлежащих выполнению работ по
техническому обслуживанию и (или)
ремонту техники, оборудования,
оказанию услуг связи, юридических
услуг, медицинских услуг,
образовательных услуг, услуг
общественного питания, услуг
переводчика, услуг по перевозкам
грузов, пассажиров и багажа,
гостиничных услуг, услуг по
проведению оценки невозможно
определить, указывается цена
запасных частей или каждой запасной
части к технике, оборудованию, цена
единицы работы или услуги. Должно
быть указано, что оплата выполнения
работы или оказания услуги
осуществляется по цене единицы
работы или услуги исходя из объема
фактически выполненной работы или
оказанной услуги, по цене каждой
запасной части к технике,
оборудованию исходя из количества
запасных частей, поставки которых
будут осуществлены в ходе исполнения
контракта, но в размере, не
превышающем начальной (максимальной)
цены контракта

22. Обоснование начальной Указывается метод или несколько
(максимальной) цены контракта методов определения начальной
(максимальной) цены контракта с
приложением обоснования начальной
(максимальной) цены контракта

23. Размер и порядок внесения
денежных средств в качестве
обеспечения заявок на участие
в закупке

24. Размер обеспечения исполнения
контракта, порядок
предоставления такого
обеспечения, требования к
такому обеспечению

25. Источник финансирования

26. Вид закупки: Товар Услуга Работа

27. Описания объекта закупки:

28. Количество (объем)
поставляемого товара,
выполняемых работ, оказываемых
услуг
(Информация о возможности
заказчика изменить
предусмотренные контрактом
количество товара, объем
работы или услуги при
заключении контракта либо в
ходе его исполнения)

29. Качество поставляемого товара,
выполняемых работ, оказываемых
услуг

30. Технические, функциональные
характеристики поставляемого
товара, выполняемых работ,
оказываемых услуг.
Эксплуатационные
характеристики поставляемого
товара, выполняемых работ,
оказываемых услуг (при
необходимости)

31. Гарантийный срок товара, В случае определения поставщика
работы, услуги новых машин и оборудования заказчик
устанавливает в документации о
закупке требования к предоставлению
гарантии производителя и (или)
поставщика данного товара и к сроку
действия такой гарантии.
Предоставление такой гарантии
осуществляется вместе с данным
товаром

32. Объем предоставления гарантий
качества товара, работы,
услуги

33. Дополнительные требования к При необходимости заказчиком
закупке товара устанавливаются требования к
(устанавливаются при гарантийному обслуживанию товара,
необходимости) к расходам на эксплуатацию товара, к
обязательности осуществления монтажа
и наладки товара, к обучению лиц,
осуществляющих использование и
обслуживание товара. В случае
определения поставщика машин и
оборудования заказчик устанавливает
в документации о закупке требования
к гарантийному сроку товара и (или)
объему предоставления гарантий его
качества, к гарантийному
обслуживанию товара, к расходам на
обслуживание товара в течение
гарантийного срока, а также к
осуществлению монтажа и наладки
товара, если это предусмотрено
технической документацией на товар

34. Место поставки товара,
выполнения работ, оказания
услуг

35. Сроки поставки товара,
выполнения работ, оказания
услуг

36. Сроки, форма и порядок оплаты
товаров, работ, услуг

37. Форма, содержание, состав Участник запроса предложений подает
заявки на участие в запросе заявку на участие в запросе
предложений предложений:
1) в запечатанном конверте, который
должен содержать:
а) документы в письменной форме на
бумажном носителе, оформленные в
соответствии с разделом 12 настоящей
документации;
б) электронный носитель
(компакт-диск) с электронной копией
заявки в формате .doc;
или

38. Документы, входящие в состав 1. Заявка на участие в запросе
заявки на участие в запросе предложений.
предложений 2. Наименование, фирменное
наименование (при наличии), место
нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица),
идентификационный номер
налогоплательщика учредителей,
членов коллегиального
исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного
исполнительного органа участника
запроса предложений, фамилия, имя,
отчество (при наличии), паспортные
данные, место жительства (для
физического лица), номер контактного
телефона.
3. Выписка из единого
государственного реестра юридических
лиц или засвидетельствованная в
нотариальном порядке копия такой
выписки (для юридического лица),
выписка из единого государственного
реестра индивидуальных
предпринимателей или
засвидетельствованная в нотариальном
порядке копия такой выписки (для
индивидуального предпринимателя),
которые получены не ранее чем за
шесть месяцев до даты размещения в
единой информационной системе
извещения о проведении запроса
предложений, копии документов,
удостоверяющих личность (для иного
физического лица), надлежащим
образом заверенный перевод на
русский язык документов о
государственной регистрации
юридического лица или физического
лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица).
4. Документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление
действий от имени участника запроса
предложений - юридического лица
(копия решения о назначении или об
избрании либо копия приказа о
назначении физического лица на
должность, в соответствии с которыми
такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени
участника запроса предложений без
доверенности (далее в настоящей
статье - руководитель). В случае
если от имени участника запроса
предложений действует иное лицо,
заявка на участие в запросе
предложений должна содержать также
доверенность на осуществление
действий от имени участника запроса
предложений, заверенную печатью
участника запроса предложений и
подписанную руководителем (для
юридического лица) или
уполномоченным руководителем лицом,
либо засвидетельствованную в
нотариальном порядке копию указанной
доверенности. В случае если
указанная доверенность подписана
лицом, уполномоченным руководителем,
заявка на участие в запросе
предложений должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия
такого лица.
5. Копии учредительных документов
участника запроса предложений (для
юридического лица).
6. Решение об одобрении или о
совершении крупной сделки либо копия
такого решения в случае, если
требование о необходимости наличия
такого решения для совершения
крупной сделки установлено
законодательством Российской
Федерации, учредительными
документами юридического лица и для
участника запроса предложений
поставка товара, выполнение работы
или оказание услуги, являющихся
предметом контракта, либо внесение
денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в
запросе предложений, обеспечения
исполнения контракта является
крупной сделкой.
7. Документы, подтверждающие право
участника запроса предложений на
получение преимуществ, или
заверенные копии таких документов.
8. Документы, подтверждающие
соответствие требованиям,
установленным в соответствии с
законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим
поставку товара, выполнение работы,
оказание услуги, являющихся объектом
закупки.
9. Предложение участника запроса
предложений в отношении объекта
закупки, а в случае закупки товара
также предлагаемая цена единицы
товара, информация о стране
происхождения товара и производителе
товара.
10. Копии документов, подтверждающих
соответствие товара, работы или
услуги требованиям, установленным в
соответствии с законодательством
Российской Федерации (при наличии в
соответствии с законодательством
Российской Федерации данных
требований к указанным товару,
работе или услуге). При этом не
допускается требовать представление
таких документов, если в
соответствии с законодательством
Российской Федерации такие документы
передаются вместе с товаром (п. 3
ч. 2 ст. 51 Федерального закона).
11. Декларация о соответствии
участника открытого конкурса
требованиям, установленным в
соответствии с пунктами 3-9 части 1
статьи 31 Федерального закона.
12. Документы, подтверждающие
внесение обеспечения заявки на
участие в запросе предложений
(платежное поручение, подтверждающее
перечисление денежных средств в
качестве обеспечения заявки на
участие в запросе предложений, с
отметкой банка или заверенная
банком копия этого платежного
поручения либо включенная в реестр
банковских гарантий банковская
гарантия) (в случае заключения
контракта в связи с признанием
повторного конкурса, электронного
аукциона несостоявшимися в
соответствии с частью 4 статьи 55 и
частью 4 статьи 71 Федерального
закона)

39. Требования к участникам 1. Соответствие требованиям,
запроса предложений, установленным в соответствии с
предъявляемые в соответствии законодательством Российской
со ст. 31 Федерального закона Федерации к лицам, осуществляющим
№ 44-ФЗ поставку товара, выполнение работы,
оказание услуги, являющихся объектом
закупки.
2. Непроведение ликвидации участника
закупки - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда
о признании участника закупки -
юридического лица или
индивидуального предпринимателя
несостоятельным (банкротом) и об
открытии конкурсного производства.
3. Неприостановление деятельности
участника закупки в порядке,
установленном Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи
заявки на участие в закупке.
4. Отсутствие у участника закупки
недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации (за исключением
сумм, на которые предоставлены
отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с
законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах,
которые реструктурированы в
соответствии с законодательством
Российской Федерации, по которым
имеется вступившее в законную силу
решение суда о признании обязанности
заявителя по уплате этих сумм
исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в
соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и
сборах) за прошедший календарный
год, размер которых превышает
двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника закупки,
по данным бухгалтерской отчетности
за последний отчетный период.
Участник закупки считается
соответствующим установленному
требованию в случае, если им в
установленном порядке подано
заявление об обжаловании указанных
недоимки, задолженности и решение по
такому заявлению на дату
рассмотрения заявки на участие в
определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) не принято.
5. Отсутствие у участника закупки -
физического лица либо у
руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа или главного
бухгалтера юридического лица -
участника закупки судимости за
преступления в сфере экономики (за
исключением лиц, у которых такая
судимость погашена или снята), а
также неприменение в отношении
указанных физических лиц наказания в
виде лишения права занимать
определенные должности или
заниматься определенной
деятельностью, которые связаны с
поставкой товара, выполнением
работы, оказанием услуги, являющихся
объектом осуществляемой закупки, и
административного наказания в виде
дисквалификации.
6. Обладание участником закупки
исключительными правами на
результаты интеллектуальной
деятельности, если в связи с
исполнением контракта заказчик
приобретает права на такие
результаты, за исключением случаев
заключения контрактов на создание
произведений литературы или
искусства, исполнения, на
финансирование проката или показа
национального фильма.
7. Отсутствие между участником
закупки и заказчиком конфликта
интересов, под которым понимаются
случаи, при которых руководитель
заказчика, член комиссии по
осуществлению закупок, руководитель
контрактной службы заказчика,
контрактный управляющий состоят в
браке с физическими лицами,
являющимися выгодоприобретателями,
единоличным исполнительным органом
хозяйственного общества (директором,
генеральным директором, управляющим,
президентом и другими), членами
коллегиального исполнительного
органа хозяйственного общества,
руководителем (директором,
генеральным директором) учреждения
или унитарного предприятия либо
иными органами управления
юридических лиц - участников
закупки, с физическими лицами, в том
числе зарегистрированными в качестве
индивидуального предпринимателя, -
участниками закупки либо являются
близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей
и нисходящей линии (родителями и
детьми, дедушкой, бабушкой и
внуками), полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца
или мать) братьями и сестрами),
усыновителями или усыновленными
указанных физических лиц. Под
выгодоприобретателями для целей
настоящей статьи понимаются
физические лица, владеющие напрямую
или косвенно (через юридическое лицо
или через несколько юридических лиц)
более чем десятью процентами
голосующих акций хозяйственного
общества либо долей, превышающей
десять процентов в уставном капитале
хозяйственного общества.
8. Отсутствие в реестре
недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)
информации об участнике закупки, в
том числе информации об учредителях,
о членах коллегиального
исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного
исполнительного органа участника
2
закупки - юридического лица

40. Ограничение участия в запросе Информация и обоснование причины
предложений согласно ст. 27
Федерального закона № 44-ФЗ

41. Особенности определения Предоставление преимуществ при
(подрядчика, исполнителя) участии в закупке учреждениям и
предприятиям уголовно-исполнительной
системы (согласно ст. 28
Федерального закона). Размер
преимущества - %;
организациям инвалидов (согласно
ст. 29 Федерального закона). Размер
преимущества - %;
и/или
субъектам малого предпринимательства
(согласно ст. 30 Федерального
закона). Размер преимущества - %;
социально ориентированным
некоммерческим организациям
(согласно ст. 30 Федерального
закона). Размер преимущества - %

42. Место подачи заявок,
окончательных предложений (в
том числе заявок, подающихся в
форме электронного документа)

43. Дата начала подачи заявок

44. Дата окончания подачи заявок

45. Дата и время вскрытия
конвертов с заявками и (или)
открытия доступа к поданным в
форме электронных документов
заявкам, рассмотрения и оценки
заявок

46. Дата и время вскрытия
конвертов с окончательными
предложениями и (или) открытия
доступа к поданным в форме
электронных документов
окончательным предложениям,
рассмотрения и оценки заявок

47. Место вскрытия конвертов с
заявками и (или) открытия
доступа к поданным в форме
электронных документов
заявкам, конвертов с
окончательными предложениями и
(или) открытия доступа к
поданным в форме электронных
документов окончательным
предложениям, рассмотрения и
оценки заявок

48. Критерии оценки заявок В соответствии с приложением № 1 к
Информационной карте

49. Информация о заключении Контракт заключается не ранее чем
контракта через семь дней с даты размещения на
официальном сайте итогового
протокола, предусмотренного пунктом
23 настоящей документации, и не
позднее чем через двадцать дней с
даты подписания указанного
протокола.
Условия признания победителя запроса
предложений уклонившимся от
заключения контракта и о возможности
одностороннего отказа от исполнения
контракта в соответствии с
положениями ч. 8-26 ст. 95
Федерального закона

50. Информация о возможности
заказчика изменить
предусмотренные контрактом
количество товара, объем
работы или услуги при
заключении контракта либо в
ходе его исполнения в
соответствии со статьей 95
Федерального закона


________________________________
1
Пункт включается в случае принятия заказчиком решения об установлении
данного требования.
2
Пункт включается в случае принятия заказчиком решения об установлении
данного требования.





Приложение № 1
к Информационной карте
запроса предложений

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК

1) цена контракта;
2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ;
3) качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки;
4) квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации.
Сумма величин значимости критериев, указанных в пунктах 1 и 2, при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в целях заключения контрактов на исполнения (как результат интеллектуальной деятельности), а также на финансирование проката или показа национального фильма, на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ должна составлять не менее чем двадцать процентов суммы величин значимости всех критериев. В случае если при заключении таких контрактов критерий, указанный в пункте 2, не используется, величина значимости критерия, указанного в пункте 1, должна составлять не менее чем двадцать процентов суммы величин значимости всех критериев. Величина значимости критерия, указанного в пункте 1, при определении исполнителей в целях заключения контракта на создание произведения литературы или искусства может быть снижена до нуля процентов суммы величин значимости всех критериев.
В документации о закупке заказчик обязан указать используемые при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) критерии и их величины значимости. При этом количество используемых при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) критериев должно быть не менее чем два, одним из которых является цена контракта. Не указанные в документации о закупке критерии и их величины значимости не могут применяться для целей оценки заявок.
Сумма величин значимости всех критериев составляет сто процентов. Величина значимости критерия, указанного в пункте 2, не должна превышать величину значимости критерия, указанного в пункте 1.
В случаях, предусмотренных в Федеральном законе, а также в иных установленных Правительством Российской Федерации случаях для оценки заявок участников закупки заказчик в документации о закупке вместо критериев, указанных в пунктах 1 и 2, вправе устанавливать в качестве критерия стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта. Критерий стоимости жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта включает в себя расходы на закупку товара или выполнение работы, последующее обслуживание, эксплуатацию в течение срока их службы, ремонт, утилизацию поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта. Расчет стоимости жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта производится с учетом методических рекомендаций, предусмотренных частью 20 статьи 22 Федерального закона.



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Наименование предмета закупки: ________________________________________
Наименование Заказчика, Уполномоченного органа: _______________________
___________________________________________________________________________
(указать наименование заказчика, уполномоченного органа указанного
в Информационной карте запроса предложений)
Дата вскрытия конвертов с заявками и (или) открытия доступа к поданным
в форме электронных документов заявкам: "__" _____________ г.
1. Изучив документацию о проведении запроса предложений на право
заключить _________________________________________________________________
(указать вид: государственный контракт (или гражданско-правовой
договор бюджетного учреждения) и наименование предмета закупки)
(далее - документация), ___________________________________________________
(указать полное наименование участника размещения
заказа (Ф.И.О. - для физических лиц), индекс,
почтовый адрес)
в лице ___________________________________________________________________,
(указать должность, Ф.И.О. уполномоченного лица, подписывающего
заявку от имени юридического лица, индивидуального предпринимателя)
действующего на основании _________________________________________________
(далее - участник закупки), предлагает осуществить поставку товара,
выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки в
соответствии с требованиями документации и проекта государственного
контракта (гражданско-правового договора бюджетного учреждения) (далее -
контракт), на условиях, которые указаны в приложении № 1 к настоящей заявке
на участие в запросе предложений.
2. Настоящей заявкой подтверждаем:
1) Соответствие требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку
товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, а
именно:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2) Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4) Отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;
6) Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
7) Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
8) Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей.

3. Сведения об участнике закупки:

Для юридических лиц:
Фирменное наименование (наименование)

Организационно-правовая форма

Место нахождения

Почтовый адрес

Телефон

Факс

Адрес электронной почты (при наличии)

Адрес сайта в сети "Интернет" (при наличии)



Для индивидуальных предпринимателей:
Фамилия

Имя

Отчество

Паспортные данные
(№ паспорта, дата выдачи, кем выдан)

Место жительства

Почтовый адрес

Телефон

Факс (при наличии)

Адрес электронной почты (при наличии)

Адрес сайта в сети "Интернет" (при наличии)


4. Участник закупки фактом подачи настоящей заявки признает, что ему понятны цель закупки и ее предмет, условия закупки, предмет и содержание документации, порядок и условия заключения контракта. Подача настоящей заявки свидетельствует также о разрешении участником закупки всех вопросов в порядке, установленном документацией и действующим законодательством.
5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия участником закупки уполномочен
___________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., контактный телефон)
Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника
размещения заказа:





Приложение № 1
к заявке на участие
в запросе предложений

Исполняя наши обязательства и изучив документацию о проведении запроса
предложений на право заключить ___________________________________________,
(указать вид: государственный контракт
(или гражданско-правовой договор бюджетного
учреждения) и наименование предмета
закупки)
в том числе условия и порядок проведения настоящей закупки, мы
___________________________________________________________________________
(полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)
в лице ___________________________________________________________________,
(указать должность, Ф.И.О. уполномоченного лица, подписывающего
заявку от имени юридического лица, индивидуального предпринимателя)
действующего на основании ________________________________________________,
согласны осуществить поставку товара, выполнение работы, оказание услуги,
являющихся объектом закупки, на условиях настоящего предложения:
Предлагаемые условия заключения контракта:
1. Наименование предмета закупки
2. Количество (объем) поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых
услуг: ____________________________________________________________________
3. Стоимость товаров, работ, услуг и условия их оплаты:
3.1. Общая стоимость ______________________________________________________
3.2. Форма оплаты
3.3. Сроки оплаты
3.4. Порядок оплаты
4. Срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
5. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг ________________
6. Количественные и качественные характеристики товаров, работ, услуг:
6.1. Качество поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
6.2. Технические, функциональные характеристики поставляемого товара,
выполняемых работ, оказываемых услуг ______________________________________
6.3. Эксплуатационные характеристики поставляемого товара, выполняемых
работ, оказываемых услуг (в случае установления таких требований в
Информационной карте запроса предложений) _____________________ ___________
7. Гарантийный срок товара, работы, услуги:
7.1. Гарантийный срок товара, работы, услуги ______________________________
(Участник закупки указывает конкретный показатель гарантийного срока)
7.2. Объем предоставления гарантий качества товара, работы, услуги
7.3. Дополнительные требования к закупке товара (в случае установления
таких требований в Информационной карте запроса предложений)
8. Квалификация участников запроса предложений (Указываются все критерии в
соответствии с пунктом 47 приложения № 1 к Информационной карте запроса
предложений):
8.1. ______________________________________________________________________
8.2. ______________________________________________________________________
8.3. ______________________________________________________________________
Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника
размещения заказа:

Наименование, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
Ф.И.О., место жительства (для физического лица):
Наименование, место нахождения, почтовый адрес Заказчика
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП:
Контактный телефон:





Приложение № 8
к распоряжению Комитета
по конкурентной политике
Московской области
от 9 июля 2014 г. № 50-01-19/14


ТИПОВАЯ ФОРМА
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) КОНТРАКТА
(ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ)
НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД) (НУЖД БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НУЖД МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) КОНТРАКТ
(ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР) № ____
на ________________________________________

Московская область
г. ________________ "__" _________ 20__ г.

______________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________, действующего(ей) на основании ____________________, с одной стороны, и _________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), место нахождения; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ___________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области, на основании результатов осуществления закупки ________________ (путем проведения конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений или осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), протокол ________________ № ____ от ____________ г., заключили настоящий государственный (муниципальный) контракт (гражданско-правовой договор) (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику ____________ товары в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации поставляемых товаров (приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта (далее - Спецификация поставляемых товаров) (далее - товар, товары), в сроки, установленные в Графике поставки (приложение № 2 к Контракту), являющемся неотъемлемой частью Контракта (далее - График поставки).
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) (данный абзац включается в случае, если иное не предусмотрено конкурсной документацией, документацией об аукционе, извещением о проведении запроса котировок, запроса предложений или осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
1.2. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Моментом поставки является подписание сторонами Акта приемки-передачи товара в 2 (двух) экземплярах.
1.3. Страной происхождения поставляемого товара является __________________.
Документы, подтверждающие страну происхождения (передаются вместе с товаром):
____________________________________________________;
____________________________________________________;
____________________________________________________.
1.4. При поставке товара Поставщик обязан:
1.4.1. _________________________ (например: произвести доставку, разгрузку, пусконаладку, уборку помещений, утилизацию упаковки, обучение персонала Заказчика)
в срок: ____________________.
1.4.2. ___________________________________________________
в срок: ____________________.
1.5. Заказчик обеспечивает оплату товаров в установленных Контрактом порядке, форме и размере.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет _________ (_________) рублей _________ (__________) копеек, в том числе НДС - ____ процентов, _________ (_________) рублей ________ (_________) копеек (далее - Цена Контракта), является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и Федеральным законом № 44-ФЗ.
(в случае, если в конкурсной документации или документации об аукционе предусмотрено формирование цены контракта в иностранной валюте, цена контракта устанавливается в соответствующей валюте) (в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке)
2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации (в случае установления Цены Контракта в валюте: по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на день платежа, но не выше, чем курс, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату заключения Контракта).
2.3. Цена Контракта включает общую стоимость всех товаров, уплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров по Контракту.
2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта.
2.5. (данный пункт включается в Контракты на выполнение работ (оказание услуг), относящихся к сфере деятельности субъектов естественных монополий) В случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на работы, услуги субъектов естественных монополий Заказчик при исполнении Контракта обязан изменить Цену Контракта соответственно размеру изменения тарифов на работы, соответствующие услуги субъектов естественных монополий.
2.6. Стоимость упаковки, фурнитуры, сборочных, установочных (с выполнением всех необходимых работ для обеспечения бесперебойного функционирования, в том числе выравнивания), погрузочно-разгрузочных, пусконаладочных работ, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенному оформлению и страхованию товара и иные расходы, связанные с поставкой товара, включены в Цену Контракта.
2.7. (данный пункт включается в случае, когда в конкурсной документации или документации об аукционе предусмотрена предоплата (аванс)
Заказчик производит выплату авансового платежа Поставщику на банковский счет, указанный в разделе 14 Контракта, в размере _______ процентов от Цены Контракта, что составляет _____ рублей ____ копеек, в течение ____ (____) банковских дней со дня выставления Поставщиком счета на перечисление авансового платежа, но не ранее включения сведений о настоящем Контракте в реестр контрактов в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (далее - Реестр контрактов), доведения лимитов бюджетных обязательств до Заказчика и после предоставления Поставщиком обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
Обязательство Заказчика по внесению авансового платежа, предусмотренное настоящим пунктом Контракта, считается исполненным с момента списания денежных средств в размере, указанном в настоящем пункте, с банковского счета Заказчика, указанного в разделе 14 Контракта.
2.8. Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного расчета за счет средств ____________ (например, бюджета Московской области). В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.
Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере Цены Контракта с банковского счета Заказчика, указанного в разделе 14 Контракта.
2.9. Оплата Цены Контракта (ИЛИ (если в пункте 2.7 Контракта предусмотрен аванс) оставшейся после выплаты аванса части Цены Контракта) производится Заказчиком на основании надлежащим образом оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта приемки-передачи товара в соответствии с пунктом 4.13 Контракта и товарно-транспортных накладных (пункт 4.10 Контракта) в течение ____ (_____) банковских дней с даты выставления Поставщиком счета на оплату Цены Контракта.
2.9. (данный пункт включается в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в отношении участников закупки, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации) Оплата Цены Контракта (ИЛИ (если в пункте 2.7 Контракта предусмотрен аванс) оставшейся после выплаты аванса части Цены Контракта) производится Заказчиком на основании надлежащим образом оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта приемки-передачи товара в соответствии с пунктом 4.13 Контракта и товарно-транспортных накладных (пункт 4.10 Контракта) в течение 30 (Тридцати) банковских дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки-передачи товара.
2.10. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата товара производится Заказчиком только после поставки последней части, входящей в комплект.
2.11. (данный пункт включается в случае, когда в конкурсной документации или документации об аукционе предусмотрена предоплата (аванс)
В случае отказа Поставщика от исполнения принятых на себя по Контракту обязательств по поставке товара аванс возвращается в течение 5 (пяти) банковских дней со дня направления Заказчиком соответствующего требования о возврате аванса Поставщику.
Отказ Поставщика от исполнения своих обязательств возможен только в связи с существенными нарушениями условий Контракта Заказчиком.
2.12. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) по срокам исполнения контракта и (или) по количеству товара, объему работ или услуг, предусмотренных контрактом.
2.13. (ВАРИАНТ I) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту после перечисления Поставщиком соответствующего размера неустойки.
(ВАРИАНТ II) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки, а также осуществляет перечисление суммы неустойки в доход бюджета Московской области на основании платежного документа, оформленного Заказчиком, с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки, (при реализации ВАРИАНТА II Заказчикам следует руководствоваться письмом Министерства финансов Российской Федерации от 26.12.2011 № 02-11-00/5959)

3. Сроки поставки

3.1. В рамках исполнения Контракта поставка товара Заказчику осуществляется в соответствии с Графиком поставки (приложение № 2 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью Контракта.
3.2. Одновременно с подписанием Контракта Стороны обязаны подписать График поставки.
3.3. Срок исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту в полном объеме "__" ________ 20__ г.

4. Порядок приемки товаров

4.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном настоящим Контрактом и постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:
"О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" № П-7 от 25 апреля 1966 г.;
"О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" № П-6 от 15 июня 1965 г.
4.2. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки (если последняя не зафиксирована в Графике поставки (приложение № 2 к Контракту).
4.3. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.
4.4. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в Техническом задании (приложение № 3 к Контракту), являющемся неотъемлемой частью Контракта.
При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в Техническом задании (приложение № 3 к Контракту). В этом случае изменение Контракта оформляется в порядке, установленном в пункте 12.4 Контракта.
4.5. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.
4.6. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.
4.7. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
4.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.
4.9. Уборка и вывоз упаковки производится силами и за счет Поставщика.
4.10. В день поставки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, Акт приемки-передачи товара, составленный по форме приложения № 4 к Контракту, подписанный Поставщиком, в двух экземплярах, сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.11. В течение ____ (_____) дней после получения от Поставщика документов, указанных в пункте 4.10 Контракта, Заказчик с особенностями, установленными Федеральным законом № 44-ФЗ, вправе назначить экспертизу результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта с оформлением экспертного заключения. Срок проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта и оформления экспертного заключения составляет не более 30 дней.
4.12. В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение ____ (______) дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков товара.
В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан в течение ____ (______) дней заменить некачественный товар товаром, соответствующим условиям Контракта.
4.13. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар в течение ____ (_____) дней с момента заявления Заказчиком такого требования.
4.14. По итогам приемки товара при наличии документов, указанных в пункте 4.10 Контракта, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара Заказчик в течение ____ рабочих дней с момента поставки товара подписывает Акт приемки-передачи товара в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику (в случае, если поставка осуществляется по подведомственным учреждениям, каждое подведомственное учреждение подписывает экземпляр акта на основании доверенности Заказчика).

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в статье 4 Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.
5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по Контракту.
5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.
5.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.
5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемых товаров, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку товаров в соответствии с условиями Контракта.
5.2.2. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленных товаров.
5.2.3. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать подписания в соответствии с пунктом 4.13 Контракта Заказчиком Акта приемки-передачи товаров по Контракту.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии с разделом 2 Контракта.
5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества товаров по Контракту.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках Контракта.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с условиями Контракта.
5.4.2. (данный пункт включается в случае, когда в извещении об осуществлении закупки установлено требование к поставщику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций) Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в случае если Поставщик не является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией.
5.4.3. Предоставить Заказчику декларацию о стране товара и (или) документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие таких документов предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром.
5.4.4. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего почтового адреса в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса почтовым адресом Поставщика будет считаться адрес, указанный в Контракте.
5.4.6. (данный пункт включается в случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает 100 млн. рублей) Предоставить Заказчику информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены Контракта. Указанная информация предоставляется Заказчику Поставщиком в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.
5.4.7. (данный пункт включается в случае, когда в извещении об осуществлении закупки установлено требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций) Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. В этом случае совокупный объем работ, выполняемых субподрядчиками из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, должен составлять ___% от Цены Контракта.
5.4.8. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Поставщик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию, в течение всего срока исполнения Контракта.
6.2. Качество товара, поставляемого по Контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям Контракта, изложенным в Техническом задании (приложение № 3 к Контракту).
6.3. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества Поставщика и гарантию качества производителя в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.
Гарантийный срок на поставляемый товар определяется в Техническом задании (приложение № 3 к Контракту).
Наличие гарантии качества удостоверяется передачей Поставщиком Заказчику соответствующих гарантийных талонов (сертификатов) или проставлением соответствующих записей на маркировочном ярлыке поставленного товара.
6.4. В период гарантийного срока Поставщика Поставщик обязуется за свой счет производить необходимый гарантийный ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Гарантийное обслуживание товара осуществляется Поставщиком с выездом на место установки оборудования в пределах Московской области в течение 48 часов с момента поступления письменной заявки Заказчика (или подведомственного ему учреждения). В случае невозможности произвести ремонт в течение 48 часов с момента поступления указанной в данном пункте заявки Заказчику (подведомственному ему учреждению) предоставляется аналогичное оборудование на время ремонта.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Контракта Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной части Цены Контракта.
За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств по Контракту, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере ______________________.
(Размер штрафа определяется в следующем порядке:
- 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
- 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
- 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.)
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;
С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:



где:
- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:



где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50-100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа является фиксированным и составляет _________________.
(Размер штрафа определяется в следующем порядке:
- 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
- 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
- 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.)
7.4. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.5. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, указанных в пунктах 5.4.3 и 4.10 Контракта, несет Поставщик.
7.6. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов недопоставки товара и/или завышения его стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его уведомления.
7.7. (данный пункт включается в случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает 100 млн. рублей) Поставщик несет ответственность за непредоставление информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
7.8. В случае неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных п. 5.4.7 настоящего Контракта, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафа. Размер штрафа является фиксированным и составляет 1% от Цены Контракта, указанной в п. 2.1 настоящего Контракта.

8. Порядок расторжения Контракта

8.1. Контракт может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством.
8.2. (данный пункт включается в случае, когда в конкурсной документации или документации о закрытом аукционе, документации об аукционе в электронной форме предусмотрена предоплата (аванс) Поставщик обязан возвратить Заказчику на указанный им банковский счет аванс, выданный в соответствии с Контрактом, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента расторжения настоящего Контракта. Момент расторжения Контракта определяется в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.
8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
8.4. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
8.5. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товаров, переданных Поставщиком.

9. Обеспечение исполнения Контракта

9.1. Принять к сведению, что Поставщик внес обеспечение исполнения Контракта на сумму ________ рублей, определенную в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, в форме ________ (безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) (в случае, если в пункте 2.1 Контракта Цена Контракта указана в иностранной валюте, обеспечение исполнения Контракта также устанавливается в соответствующей валюте).
9.2. Принять к сведению, что Поставщик внес обеспечение гарантии Поставщика на товар на сумму ________ рублей в форме ___________ (безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).
9.3. Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
9.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе Контракта.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Поставщиком предоставлена банковская гарантия, не соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации.
9.5. Обеспечение исполнения Контракта распространяется в том числе на обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по Контракту, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.
9.6. Обеспечение исполнения контракта возвращается Поставщику при условии надлежащего исполнения Поставщиком всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение ____ банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в этом письменном требовании, в случае внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.
10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
10.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.
11.3.1. Претензия должна быть направлена другой Стороне в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
11.3.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
11.3.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

12. Срок действия, порядок изменения Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до "__" ______ 20__ г.
12.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств.
12.3. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов.
12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Реестре контрактов. Соответствующие изменения должны быть зарегистрированы Заказчиком в указанном реестре контрактов в течение 3 (трех) дней со дня их подписания обеими Сторонами.

13. Прочие условия

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в разделе 14 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
13.2. (ВАРИАНТ I - при заключении Контракта по итогам проведения конкурса, закрытого аукциона, запроса котировок, размещения заказа у единственного поставщика) Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
(ВАРИАНТ II - при заключении Контракта по итогам аукциона в электронной форме) Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70 Федерального закона № 44-ФЗ (дополнительно Стороны вправе оформить Контракт в письменном виде в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме).
13.3. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
13.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются: приложение № 1 "Спецификация поставляемых товаров", приложение № 2 "График поставки", приложение № 3 "Техническое задание", приложение № 4 "Форма Акта приемки-передачи товара".
13.5. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчиком и Поставщиком является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:
Почтовый адрес: Почтовый адрес:
Юридический адрес: Юридический адрес:
Реквизиты: Реквизиты:

Заказчик: Поставщик:

_________ (____________) _________ (_____________)

М.П. М.П.





Приложение № 1
к Контракту
№ ___ от "__" ______ 20__ г.

Форма

СПЕЦИФИКАЦИЯ
ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

Наименование товара
Страна происхождения
Ед. изм.
Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)
НДС в руб.
Количество
Сумма в руб. (с учетом НДС)
Сумма НДС в руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
























Итого








ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:

____________/________/ ___________/____________/
"__" ________ 20__ г. "__" ________ 20__ г.

М.П. М.П.





Приложение № 2
к Контракту
№ ___ от "__" ______ 20__ г.

Форма

ГРАФИК ПОСТАВКИ

№ п/п
Наименование товара
Ед. изм.
Кол-во
Срок исполнения поставки
Примечание
1
2
3
4
5
6



















ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:

____________/________/ ___________/____________/
"__" ________ 20__ г. "__" ________ 20__ г.

М.П. М.П.





Приложение № 3
к Контракту
№ ___ от "__" ______ 20__ г.

Форма

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п/п
Наименование товара
Соответствие действующим стандартам и нормативно-технической документации
Гарантийный срок
Срок службы товара
Срок годности
Остаточный срок годности на момент поставки
1
2
3
4
5
6
7






















ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:

____________/________/ ___________/____________/
"__" ________ 20__ г. "__" ________ 20__ г.

М.П. М.П.





Приложение № 4
к Контракту
№ ___ от "__" ______ 20__ г.

Форма

АКТ
ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ

г. _________________ "____" __________ 20____ г.

___________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик",
(наименование организации)
в лице ___________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице _______________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)
с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о
нижеследующем:
1. В соответствии с государственным контрактом (гражданско-правовым
договором) № _________ от "__" _______ 20__ г. (далее - Контракт) Поставщик
выполнил обязательства по поставке товаров (и оказанию сопутствующих
услуг), а именно:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Фактическое качество товаров (и сопутствующих услуг) соответствует
(не соответствует) требованиям Контракта:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Вышеуказанные поставки согласно Контракту должны быть выполнены
"__" _______ 20__ г., фактически выполнены "__" _______ 20__ г.
4. Недостатки товаров (и сопутствующих услуг) выявлены/не выявлены
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями
Контракта ________________________________________________________________.
6. В соответствии с пунктом __________ Контракта сумма штрафных санкций
составляет _____________ (указывается порядок расчета штрафных санкций).
Общая стоимость штрафных санкций составит: ___________________________.
7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику с учетом удержания
штрафных санкций, составляет _____________________________________________.
8. Результаты работ по Контракту:

Сдал: Принял:

ПОСТАВЩИК: ЗАКАЗЧИК:

____________/________/ ____________/____________/

М.П. М.П.





Приложение № 9
к распоряжению Комитета
по конкурентной политике
Московской области
от 9 июля 2014 г. № 50-01-19/14


ТИПОВАЯ ФОРМА
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) КОНТРАКТА
(ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ)
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
НУЖД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД) (НУЖД
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НУЖД МУНИЦИПАЛЬНЫХ
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) КОНТРАКТ
(ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР) № ____
на выполнение работ (оказание услуг) ______________________

Московская область
г. ____________________ "__" ________ 20__ г.

_________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________, действующего(ей) на основании ___________________, с одной стороны, и ____________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), место нахождения; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемый в дальнейшем "Подрядчик (Исполнитель)", в лице ___________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской области, на основании результатов осуществления закупки Московской области _____________ (путем проведения конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений или осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), протокол _____________ № _______ от _________ г., заключили настоящий государственный (муниципальный) контракт (гражданско-правовой договор) (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик (Исполнитель) обязуется выполнить работы (оказать услуги) по ____________ в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к Контракту) в объеме, установленном в Сметной документации (приложение № 2 к Контракту) (далее - Сметная документация) (далее - работы (услуги), а Заказчик обязуется принять результат работ (услуг) и оплатить его (их) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет _______ (________) рублей ________ (_______) копеек, в том числе НДС - ___%, ______ (______) рублей ______ (______) копеек (далее - Цена Контракта), является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и Федеральным законом № 44-ФЗ.
(в случае если в конкурсной документации или документации о закрытом аукционе, документации об аукционе в электронной форме предусмотрено формирование цены контракта в иностранной валюте, Цена Контракта устанавливается в соответствующей валюте) (в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке)
2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации (в случае установления Цены Контракта в валюте: по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на день платежа, но не выше, чем курс, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату заключения Контракта).
2.3. Цена Контракта указана с учетом всех расходов Подрядчика (Исполнителя), связанных с выполнением работ (оказанием услуг), и всех расходов на перевозку, страхование, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних организаций и третьих лиц и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Контракта.
2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта.
2.5. (данный пункт включается в Контракты на выполнение работ (оказание услуг), относящихся к сфере деятельности субъектов естественных монополий) В случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на работы, услуги субъектов естественных монополий.
2.6. (данный пункт включается в случае, когда в конкурсной документации или документации о проведении конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений или осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) предусмотрена предоплата (аванс) Заказчик производит выплату авансового платежа Подрядчику (Исполнителю) на банковский счет, указанный в разделе 14 Контракта, в размере ____ процентов от Цены Контракта, что составляет _____ рублей ____ копеек, в течение ____ (_____) банковских дней со дня выставления Подрядчиком (Исполнителем) счета на перечисление авансового платежа, но не ранее включения сведений о настоящем Контракте в реестр контрактов в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (далее - Реестр контрактов), доведения лимитов бюджетных обязательств до Заказчика и после предоставления Подрядчиком (Исполнителем) обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
Обязательство Заказчика по внесению авансового платежа, предусмотренное настоящим пунктом Контракта, считается исполненным с момента списания денежных средств в размере, указанном в настоящем пункте, с банковского счета Заказчика, указанного в разделе 14 Контракта.
2.7. Заказчик оплачивает работы (услуги) Подрядчика (Исполнителя), выполненные (оказанные) в соответствии с настоящим Контрактом, путем перечисления Цены Контракта (за вычетом авансового платежа, выплаченного Заказчиком в соответствии с п. 2.6 настоящего Контракта (Данное положение включается в п. 2.7 в случае, если в п. 2.6 Контракта предусмотрена выплата авансового платежа Заказчиком) на банковский счет Подрядчика (Исполнителя), реквизиты которого указаны в разделе 14 Контракта, за счет средств ___________ (Например, бюджета Московской области) на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами настоящего Контракта Акта сдачи-приемки работ (услуг), составленного по форме приложения № 3 к настоящему Контракту, в течение ___ (_____) банковских дней с даты выставления Подрядчиком (Исполнителем) счета на оплату Цены Контракта.
2.7. (данный пункт включается в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в отношении участников закупки, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации) Заказчик оплачивает работы (услуги) Подрядчика (Исполнителя), выполненные (оказанные) в соответствии с настоящим Контрактом, путем перечисления Цены Контракта (за вычетом авансового платежа, выплаченного Заказчиком в соответствии с п. 2.6 настоящего Контракта (Данное положение включается в п. 2.7 в случае, если в п. 2.6 Контракта предусмотрена выплата авансового платежа Заказчиком) на банковский счет Подрядчика (Исполнителя), реквизиты которого указаны в разделе 14 Контракта, за счет средств __________ (Например, бюджета Московской области) на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами настоящего Контракта Акта сдачи-приемки работ (услуг), составленного по форме приложения № 3 к настоящему Контракту, в течение 30 (Тридцати) банковских дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки-передачи товара.
2.8. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетов Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.9. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) по срокам исполнения контракта и (или) по количеству товара, объему работ или услуг, предусмотренных контрактом.
2.10. (ВАРИАНТ I) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (Исполнителем) обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту после перечисления Подрядчиком (Исполнителем) соответствующего размера неустойки.
(ВАРИАНТ II) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (Исполнителем) обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки, а также осуществляет перечисление суммы неустойки в доход бюджета Московской области на основании платежного документа, оформленного Заказчиком, с указанием Подрядчика (Исполнителя), за которого осуществляется перечисление неустойки, (при реализации ВАРИАНТА II Заказчикам следует руководствоваться письмом Министерства финансов Российской Федерации от 26.12.2011 № 02-11-00/5959)

3. Сроки выполнения работ (оказания услуг)

3.1. Подрядчик (Исполнитель) производит выполнение работ (оказание услуг) в соответствии с Календарным планом (Графиком выполнения работ (оказания услуг) (приложение № 2 к Контракту) (далее - Календарный план).
3.2. Срок исполнения Подрядчиком (Исполнителем) своих обязательств по настоящему Контракту с "___" _________ 20__ г. по "___" __________ 20__ г. (включительно).
3.3. Подрядчик (Исполнитель) вправе досрочно выполнить работы (оказать услуги) и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Контрактом порядке.

4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)

4.1. В течение _____ рабочих дней после завершения выполнения работ (оказания услуг), предусмотренных Контрактом, Подрядчик (Исполнитель) представляет Заказчику комплект отчетной документации и Акт сдачи-приемки работ (услуг), подписанный Подрядчиком (Исполнителем), в 2 (двух) экземплярах.
4.2. В течение ____ (____) дней после получения от Подрядчика (Исполнителя) документов, указанных в пункте 4.1 Контракта, Заказчик с особенностями, установленными Федеральным законом № 44-ФЗ, назначает экспертизу результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, с оформлением экспертного заключения. Срок проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта и оформления экспертного заключения составляет не более 30 дней.
4.2.1. В случае получения от Заказчика, эксперта, экспертной организации запроса о предоставлении дополнительных материалов, предоставлении разъяснений касательно результатов работ (оказанных услуг), относящихся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта, Подрядчик (Исполнитель) в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику, эксперту, экспертной организации запрашиваемые дополнительные материалы, разъяснения в отношении выполненных работ (оказанных услуг).
4.2.2. Не позднее ____ (_____) дней после оформления заключения по итогам экспертизы Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ (оказанных услуг) по настоящему Контракту на предмет соответствия объема и качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Сметной документации, и направляет Подрядчику (Исполнителю) подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки работ (услуг).
В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ (оказанных услуг) на основании экспертного заключения в связи с необходимостью устранения недостатков и (или) доработки результатов работ Подрядчик (Исполнитель) обязуется в срок, установленный в экспертном заключении (акте, составленном Заказчиком), устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
4.3. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком (Исполнителем) работ (оказанных услуг) требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
4.4. В случае получения от Заказчика (запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ (оказанных услуг) или) мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ (оказанных услуг) или экспертного заключения (акта) с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик (Исполнитель) (в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ (оказанных услуг) или) в срок, установленный в указанном мотивированном отказе, экспертном заключении (акте), содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком (Исполнителем) Акт сдачи-приемки работ (услуг) в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ (оказанных услуг).
4.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком (Исполнителем) недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ (оказанных услуг), Заказчик принимает выполненные работы (оказанные услуги) и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки работ (услуг), один из которых направляет Подрядчику (Исполнителю) в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 4.2 Контракта.
4.6. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком (Исполнителем) Акт сдачи-приемки работ (услуг) и предъявленный Подрядчиком (Исполнителем) Заказчику счет на оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику (Исполнителю) выполненных работ (оказанных услуг).

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика (Исполнителя) надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Подрядчика (Исполнителя) представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Сметной документацией и настоящим Контрактом.
5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком (Исполнителем) обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить работы (услуги) в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.1.4. Запрашивать у Подрядчика (Исполнителя) информацию о ходе выполняемых работ (оказываемых услуг).
5.1.5. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ (оказания услуг).
5.1.6. Ссылаться на недостатки работ (услуг), в том числе в части объема и стоимости этих работ (услуг).
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику (Исполнителю) о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ (оказания услуг), в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы (оказанные услуги) в соответствии с настоящим Контрактом.
5.2.3. При обнаружении уполномоченными контролирующими органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком (Исполнителем) работ (оказанных услуг) Сметной документации и Акту сдачи-приемки работ (услуг) вызвать полномочных представителей Подрядчика (Исполнителя) для представления разъяснений в отношении выполненных работ (оказанных услуг).
5.2.3. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.3. Подрядчик (Исполнитель) вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ (услуг) по настоящему Контракту на основании представленных Подрядчиком (Исполнителем) отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в пункте 4.2 настоящего Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ (оказанных услуг) в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Контракта.
5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц - субподрядчиков (соисполнителей), обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ (услуг), предусмотренных в Сметной документации. При этом Подрядчик (Исполнитель) несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками (соисполнителями).
Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) не влечет изменение Цены Контракта и (или) объемов работ (услуг) по настоящему Контракту. Перечень работ (услуг), выполненных (оказанных) субподрядчиками (соисполнителями), и их стоимость Подрядчик (Исполнитель) указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ (оказания услуг) в порядке, установленном настоящим Контрактом.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ (оказания услуг) в рамках настоящего Контракта.
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ (оказании услуг) в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.
5.4. Подрядчик (Исполнитель) обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы (оказать услуги) и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта.
5.4.2. (данный пункт включается в случае, когда в извещении об осуществлении закупки установлено требование к подрядчику (исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций) Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в случае если Подрядчик (Исполнитель) не является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией.
5.4.3. Обеспечить соответствие результатов работ (услуг) требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.
5.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ (услуг) и в течение гарантийного срока, за свой счет.
5.4.5. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а также в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ (оказание услуг), являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик (Исполнитель) обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком (Исполнителем) Заказчику по его требованию.
5.4.6. Представить Заказчику сведения об изменении своего почтового адреса в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении почтового адреса почтовым адресом Подрядчика (Исполнителя) будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.
5.4.7. Исполнить иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.4.8. Разработать проект производства работ (оказания услуг); согласовывать проекты производства работ (оказания услуг) субподрядных организаций; контролировать сроки выполнения субподрядными организациями своих обязательств.
5.4.9. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении работ (оказании услуг) восстановить поврежденную сеть за свой счет.
5.4.10. (данный пункт включается в случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает 100 млн. рублей) Представить Заказчику информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком (Исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены Контракта. Указанная информация предоставляется Заказчику Подрядчиком (Исполнителем) в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.
5.4.11. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. В этом случае совокупный объем работ, выполняемых субподрядчиками из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, должен составлять ___% от Цены Контракта.

6. Гарантии

6.1. Подрядчик (Исполнитель) гарантирует качество выполнения работ (оказания услуг) в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.4.2 Контракта.
6.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы (оказываемые услуги) составляет ____ (______) месяца с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ (услуг).
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (Исполнитель) (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Контракта Подрядчик (Исполнитель) вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной части Цены Контракта.
За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств по Контракту, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере _______________________.
(Размер штрафа определяется в следующем порядке:
- 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
- 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
- 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.)
7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком (Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком (Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику (Исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком (Исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком (Исполнителем), и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком (Исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;
С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:



где:
- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:



где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50-100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Подрядчиком (Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком (Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа является фиксированным и составляет _______________________.
(Размер штрафа определяется в следующем порядке:
- 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
- 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
- 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.)
7.4. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.5. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, указанных в пункте 4.1 Контракта, несет Подрядчик (Исполнитель).
7.6. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения (невыполнения, неоказания) объема работ (услуг) и/или их стоимости Подрядчик (Исполнитель) осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его уведомления.
7.7. (данный пункт включается в случае, если размер цены контракта составляет или выше 100 млн. рублей) Подрядчик (Исполнитель) несет ответственность за непредоставление информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком (Исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, путем взыскания с Подрядчика (Исполнителя) пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
7.8. В случае неисполнения Поставщиком (Исполнителем) обязательств, предусмотренных п. 5.4.11 настоящего Контракта, Заказчик направляет Поставщику (Исполнителю) требование об уплате штрафа. Размер штрафа является фиксированным и составляет 1% от Цены Контракта, указанной в п. 2.1 настоящего Контракта.

8. Порядок расторжения Контракта

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством.
8.2. (данный пункт включается в случае, когда в конкурсной документации или аукционной документации, в запросе котировок, в запросе предложений или осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) предусмотрена предоплата (аванс) Подрядчик (Исполнитель) обязан возвратить Заказчику на указанный им банковский счет аванс, выданный в соответствии с Контрактом, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента расторжения настоящего Контракта. Момент расторжения Контракта определяется в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.
8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
8.4. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
8.5. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных Подрядчиком (Исполнителем) работ (оказанных услуг).

9. Обеспечение исполнения Контракта

9.1. Принять к сведению, что Подрядчик (Исполнитель) внес обеспечение исполнения Контракта на сумму _____ рублей, определенную в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, что составляет ___ процентов от начальной (максимальной) цены Контракта, в форме ________ (безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) (в случае, если в пункте 2.1 Контракта Цена Контракта указана в иностранной валюте, обеспечение исполнения Контракта также устанавливается в соответствующей валюте).
Право требования Заказчиком удержания денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта возникает при нарушении Подрядчиком (Исполнителем) какого-либо из своих обязательств по Контракту.
9.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком (Исполнителем) его обязательств по Контракту, соответствующий Подрядчик (Исполнитель) обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе Контракта.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком (Исполнителем) предоставлена банковская гарантия, не соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации.
9.3. Уплата Подрядчиком (Исполнителем) неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
9.4. Обеспечение исполнения Контракта распространяется в том числе на обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по Контракту, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком (Исполнителем) своих обязательств по Контракту.
9.5. Обеспечение исполнения контракта возвращается Подрядчику (Исполнителю) при условии надлежащего исполнения Подрядчиком (Исполнителем) всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение ____ банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика (Исполнителя). Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком (Исполнителем) в этом письменном требовании, в случае внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта.
9.6. Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.
10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
10.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.
11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
11.3.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
11.3.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

12. Срок действия, порядок изменения Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до "___" ________ 20__ г.
12.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств.
12.3. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами.
12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Реестре контрактов. Соответствующие изменения должны быть зарегистрированы Заказчиком в указанном реестре контрактов в течение 3 (трех) дней со дня их подписания обеими Сторонами.

13. Прочие условия

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в разделе 14 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
13.2. (ВАРИАНТ I - при заключении контракта по итогам проведения конкурса, закрытого аукциона, запроса котировок, запроса предложений или осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
(ВАРИАНТ II - при заключении Контракта по итогам проведения аукциона в электронной форме) Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 70 Федерального закона. (Дополнительно Стороны вправе оформить Контракт в письменном виде в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме.)
13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
13.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются: приложение № 1 "Техническое задание", приложение № 2 "Сметная документация", приложение № 3 "Календарный план (График выполнения работ (оказания услуг)", приложение № 4 "Форма Акта сдачи-приемки работ (услуг)".
13.5. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчиком и Подрядчиком (Исполнителем) является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК (ИСПОЛНИТЕЛЬ):
Почтовый адрес: Почтовый адрес:
Юридический адрес: Юридический адрес:
Реквизиты: Реквизиты:

Заказчик: Подрядчик (Исполнитель):

_________ (____________) _________ (_____________)

М.П. М.П.





Приложение № 1
к Контракту
№ ___ от "___" ______ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ





Приложение № 2
к Контракту
№ ___ от "___" ______ 20__ г.

Форма

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

№ п/п
Наименование работ (услуг)
Описание (характеристика) работ (услуг)
Единица измерения
Количество
Стоимость, руб.
единицы измерения
всего






















ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК (ИСПОЛНИТЕЛЬ):

____________/________/ ____________/____________/
"__" ________ 20__ г. "__" ________ 20__ г.

М.П. М.П.





Приложение № 3
к Контракту
№ ___ от "__" ______ 20__ г.

Форма

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
(ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)

№ п/п
Наименование работ (услуг)
Кол-во (объем)
Срок выполнения работ (услуг)
Примечание
















ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК (ИСПОЛНИТЕЛЬ)

____________/________/ ____________/____________/
"__" ________ 20__ г. "__" ________ 20__ г.

М.П. М.П.





Приложение № 4
к Контракту
№ ___ от "___" ______ 20__ г.

Форма

АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ (УСЛУГ)

г. __________ "__" ________ 20__ г.

___________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик",
(наименование организации)
в лице ___________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем "Подрядчик (Исполнитель)", в лице _________________,
(должность,
Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)
с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о
нижеследующем:
1. В соответствии с государственным контрактом (гражданско-правовым
договором) № ____ от "__" ____________ 20__ г. (далее - Контракт) Подрядчик
(Исполнитель) выполнил обязательства по выполнению работ (оказанию услуг),
а именно:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Фактическое качество выполненных работ (оказанных услуг)
соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Вышеуказанные работы (услуги) согласно контракту должны быть
выполнены (оказаны) "__" ________ 20__ г., фактически выполнены (оказаны)
"__" ______ 20__ г.
4. Недостатки выполненных работ (оказанных услуг) выявлены/не выявлены
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику (Исполнителю) в соответствии с
условиями Контракта ______________________________________________________.
6. В соответствии с пунктом __________ Контракта сумма штрафных санкций
составляет ________________ (указывается порядок расчета штрафных санкций).
Общая стоимость штрафных санкций составит: ________________.
7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику (Исполнителю) с учетом
удержания штрафных санкций, составляет ___________________________________.
8. Результаты выполненных работ (оказанных услуг) по Контракту:

Сдал: Принял:

ПОДРЯДЧИК (ИСПОЛНИТЕЛЬ): ЗАКАЗЧИК:

____________/________/ ___________ /____________/

М.П. М.П.





Приложение № 10
к распоряжению Комитета
по конкурентной политике
Московской области
от 9 июля 2014 г. № 50-01-19/14


ТИПОВАЯ ФОРМА
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) КОНТРАКТА
(ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ)
НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД) (НУЖД БЮДЖЕТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НУЖД МУНИЦИПАЛЬНЫХ
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) КОНТРАКТ
(ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР) N

________________________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в соответствии с Положением о __________ (уставом), утвержденным ____________________, в лице __________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и
_________________________ (реквизиты свидетельства о регистрации в ЕГРЮЛ), именуемый в дальнейшем "Генеральный подрядчик", в лице ________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных правовых актов Российской Федерации и Московской области, на основании результатов закупки ____________ (путем проведения конкурса, конкурса с ограниченным участием, аукциона, запроса предложений), протокола № ____ от ____ г. заключили настоящий государственный (муниципальный) контракт (гражданско-правовой договор) (далее - Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить полный комплекс работ по строительству Объекта - _________________________ по адресу: Московская область, _________________ (далее - Объект) в соответствии с нормами действующего законодательства и в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, и передать результат работ Заказчику (далее - работы) в сроки, указанные в статье 3 Договора и в Графике производства работ, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.2. Проектная документация на Объект утверждена Государственным автономным учреждением Московской области "Мособлгосэкспертиза".
1.3. Строительство Объекта осуществляется в рамках реализации постановления Правительства Московской области от 14 июля 2008 г. № 561/26 "Об утверждении порядка осуществления бюджетных инвестиций и перечня объектов капитального строительства и реконструкции государственной собственности Московской области, финансируемых из бюджета Московской области за счет бюджетных ассигнований, предусматриваемых Министерству строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области на осуществление бюджетных инвестиций".
1.4. Заказчик обязуется создать Генеральному подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.
1.5. Финансирование строительства Объекта, указанного в п. 1.1 настоящего Контракта, осуществляется за счет средств бюджета Московской области.

Статья 2. Цена Контракта

2.1. Цена Контракта составляет _____ (______) рублей _____ (_____) копеек, в том числе НДС - ___%, ______ (______) рублей ____ (_____) копеек (далее - Цена Контракта), является твердой и определяется на весь срок выполнения работ, указанных в п. 1.1 настоящего Контракта.
Цена Контракта определена на весь срок выполнения работ в течение соответствующих лет планируемого периода исполнения Контракта.
Цена Контракта является неизменяемой на весь период действия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством.
2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в соответствии с порядком исполнения бюджета Московской области по расходам, утвержденным распоряжением Министерства финансов Московской области от 29.12.2007 № 180.
2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Генерального подрядчика, необходимых для выполнения работ по Контракту.
2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.
2.5. Изменение цены Контракта по настоящему Контракту должно быть оформлено в виде дополнительного соглашения к настоящему Контракту.
2.7. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) срокам исполнения Контракта и (или) количеству (объему) товаров (работ и услуг).

Статья 3. Сроки выполнения работ

3.1. Начальный, конечный сроки выполнения работ, а также сроки этапов выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с Графиком производства работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложение 1).
Изменения в График производства работ по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с требованиями статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
3.2. Общая продолжительность работ по строительству и вводу в эксплуатацию Объекта с учетом испытательных, пусконаладочных и иных работ, выполнение которых необходимо для ввода в эксплуатацию Объекта, составляет ____ (_____) месяцев.
3.3. Датой начала работ по Контракту является дата, наступающая по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Контракта.
3.4. Работы по Контракту должны быть завершены не позднее _________ 201_ г.
В дату завершения работ включены:
- сдача результата работ Генеральным подрядчиком и приемка его Заказчиком по Акту приемки объекта капитального строительства;
- передача Генеральным подрядчиком документов согласно п. 5.2 Контракта.

Статья 4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Генерального подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.1.2. Требовать от Генерального подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Сметной документацией и настоящим Контрактом.
4.1.3. Запрашивать у Генерального подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
4.1.4. Осуществлять контроль и технический надзор за строительством Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с Проектной, Рабочей документацией, условиями настоящего Контракта и требованиями нормативных документов в области строительства.
4.1.5. Ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета Московской области.
4.1.6. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Генеральным подрядчиком работ Проектной и Сметной документации, актам о приемке выполненных работ, справкам о стоимости выполненных работ и затрат вызвать полномочных представителей Генерального подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.
4.1.7. Направлять в саморегулируемую организацию сведения о нарушении членом данной саморегулируемой организации требований стандартов и правил при выполнении работ в целях применения в отношении члена саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия согласно ст. 9, 10 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", ст. 55.14, 55.15 Градостроительного кодекса РФ.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Своевременно за свой счет заключить договоры с проектной организацией, Мособлгосстройнадзором и другими организациями, осуществляющими техническое сопровождение строительства, за исключением договоров со специализированными организациями на ведение надзора за строительством инженерных сетей для обеспечения выполнения работ по настоящему Контракту.
4.2.2. Передать Генеральному подрядчику не позднее чем за 10 рабочих дней до даты начала работ:
4.2.2.1. Проектную документацию в отношении Объекта со штампом "К производству работ" с необходимыми согласованиями.
4.2.2.2. Рабочую документацию с необходимыми согласованиями.
Представление Заказчиком ненадлежащим образом оформленной или некомплектной документации (пп. 4.2.2.1, 4.2.2.2) приравнивается к ее непредставлению.
4.2.2.3. Строительную площадку, пригодную для выполнения работ, предусмотренных п. 1.1 настоящего Контракта. Приемка-передача строительной площадки оформляется Актом приемки строительной площадки. Строительная площадка должна быть подготовлена для начала строительства надлежащим образом, в том числе освобождена от имущества, принадлежащего Заказчику и другим лицам, которое не связано с выполнением работ по настоящему Контракту, и мусора.
4.2.2.4. Разрешение Мособлгосстройнадзора на выполнение строительно-монтажных работ на весь период строительства Объекта.
4.2.2.5. Порубочный билет, заключения по результатам лабораторных исследований грунта и другие документы, необходимые для открытия ордера на производство подготовительных, земляных и строительных работ.
4.2.2.6. Геодезическую разбивку осей Объекта.
4.2.2.7. Перечень исполнительной документации, необходимой для сдачи работ Генеральным подрядчиком, приемки их Заказчиком.
4.2.2.8. Технические условия на временное присоединение к инженерным коммуникациям в соответствии с проектом организации строительства.
4.2.2.9. Передать копию титула стройки.
4.2.3. Содействовать Генеральному подрядчику в получении документов об отводе мест для складирования лишнего грунта и строительного мусора.
4.2.4. Не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала работ обеспечить точки присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения, канализации для подключения бытового городка строителей, а также места подключения временных источников электроснабжения для выполнения специальных работ.
4.2.5. Обеспечить ведение авторского надзора за строительством.
Не позднее чем в течение 5 дней с даты заключения Контракта передать Генеральному подрядчику информацию о лицах, уполномоченных осуществлять авторский надзор, в объеме, необходимом для информирования указанных лиц о необходимости участия в мероприятиях по строительному контролю (авторскому надзору).
4.2.6. Обеспечить отключение и демонтаж необходимого оборудования и строений в зоне строительства Объекта, а также допуск в строения, через которые проходят проектные инженерные коммуникации, Генерального подрядчика и уполномоченных им лиц.
4.2.7. По письменному сообщению Генерального подрядчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию организовать совместно с Генеральным подрядчиком приемку законченного строительством Объекта в эксплуатацию в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством.
4.2.8. Совместно с Генеральным подрядчиком выполнить в присутствии представителей эксплуатирующей организации испытательные, пусконаладочные и другие необходимые для передачи Объекта в эксплуатацию работы с оформлением соответствующих документов. Передать эксплуатирующей организации соответствующие разделы Проектной документации по эксплуатации и необходимую приемочную документацию для заключения договоров с коммунальными службами Московской области.
4.2.9. Содействовать эксплуатирующей организации в заключении договоров с коммунальными службами Московской области на обеспечение Объекта электроэнергией, водой, теплом и т.д.
4.2.10. Не позднее 30 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Генерального подрядчика направить Генеральному подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
4.2.11. При неоплате Генеральным подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
4.2.12. В течение 40 дней с даты фактического исполнения обязательства Генеральным подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, а именно: потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта, за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Генеральным подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
4.2.13. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
4.2.14. Не допускать расторжения Контракта по соглашению сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Генерального подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, и Генеральным подрядчиком такая неустойка (штраф, пеня) не оплачена.
4.2.15. В случае если окончание срока действия Контракта повлекло прекращение обязательств Сторон по Контракту, но при этом имеются основания требовать от Генерального подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту:
4.2.15.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия Контракта направить Генеральному подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта, за весь период просрочки исполнения.
4.2.15.2. При неоплате в установленный срок Генеральным подрядчиком неустойки (штрафа, пени) не позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта, за весь период просрочки исполнения.
4.2.16. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.2.17. В случае досрочного исполнения Генеральным подрядчиком обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.
4.2.18. Предоставить Генеральному подрядчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Заказчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.
4.2.19. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
4.2.20. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Генеральным подрядчиком работ Проектной, Рабочей документации, актам о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справкам о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) вызвать полномочных представителей Генерального подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.
4.2.21. В случае если Генеральным подрядчиком к исполнению обязательств по настоящему Контракту привлекаются другие лица - субподрядчики, обеспечить внесение в ЕАСУЗ сведений об их организационно-правовой форме, наименовании организации, ИНН, юридическом адресе, данных об органе, действующем от имени организации, сумме договора, виде работ в соответствии с условиями Контракта.

Статья 5. Права и обязанности Генерального подрядчика

5.1. Генеральный подрядчик вправе:
5.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов, предусмотренных настоящим Контрактом.
5.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии со ст. 8 настоящего Контракта.
5.1.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Проектной документации.
Привлечение субподрядчиков не влечет изменения Цены Контракта и/или объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ (услуг), выполненных (оказанных) субподрядчиками (соисполнителями), и их стоимость Генеральный подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ (оказания услуг) в порядке, установленном настоящим Контрактом.
5.1.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта.
5.1.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.1.6. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.
5.2. Генеральный подрядчик обязуется:
5.2.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы.
5.2.2. В срок не более 15 дней с даты подписания настоящего Контракта представить Заказчику необходимые документы для оформления разрешения Мособлгосстройнадзора на производство строительно-монтажных работ.
5.2.3. Для оформления разрешения на пересадку зеленых насаждений обеспечить заключение договора на пересадку крупномерных деревьев с организацией, уполномоченной Комитетом лесного хозяйства Московской области.
5.2.4. Качественно выполнить все работы по строительству Объекта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, Графиком производства работ, утвержденной Проектной и Рабочей документацией и СНиП, действующими нормами и правилами выполнения работ и техническими условиями, и сдать результат работ Заказчику (приемочной комиссии, сформированной Заказчиком в соответствии с п. 8.7.3 Контракта) с комплектом исполнительной технической документации, а также передать Заказчику документы, подготовка которых входит в обязанности Генерального подрядчика как лица, осуществляющего строительство в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимые для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
5.2.5. (данный пункт включается в случае, когда в извещении об осуществлении закупки установлено требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций) Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. В этом случае совокупный объем работ, выполняемых субподрядчиками из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, должен составлять ___% от Цены Контракта.
5.2.6. Обеспечить:
5.2.6.1. Выполнение работ по настоящему Контракту и оформление первичной исполнительной документации в полном соответствии с Проектной и Рабочей документацией, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами.
5.2.6.2. В случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим виды деятельности, являющиеся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, наличие документов, подтверждающих свое соответствие такому требованию, в течение всего срока исполнения Контракта.
5.2.6.3. Представление Заказчику одного экземпляра проекта производства работ, разработанного в соответствии со СНиП 3.01.01-85.
5.2.6.4. Устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, за свой счет.
5.2.6.5. Установку приборов регулирования и учета ресурсов согласно разработанной и утвержденной Проектной, Рабочей документации.
5.2.6.6. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.
5.2.7. Предоставить Заказчику отзыв от саморегулируемой организации, содержащий следующие сведения: перечень видов работ, на которые выдано свидетельство; предъявляемые требования и соответствие им Генерального подрядчика; внесение взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в установленном размере, а также информацию о страховании гражданской ответственности Генерального подрядчика; применение к Генеральному подрядчику мер дисциплинарного воздействия в течение 1 года до даты подписания настоящего Контракта.
5.2.8. Принять по Акту приемки строительную площадку и возвести собственными и/или привлеченными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту, согласно проекту организации строительства (ПОС) и выполнить закрепление геодезической разбивки осей, а также принять выполненную в натуре разбивку осей и обеспечить ее сохранность.
5.2.9. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключения в соответствии с проектом организации строительства и техническими условиями.
5.2.10. Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий, предусмотренных проектом организации строительства, по охране труда и технике безопасности, использованию земельного участка по целевому назначению, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП.
5.2.11. Согласовать с Объединением административно-технических инспекций и Мособлгосстройнадзором порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение на строительной площадке всеми участниками строительства.
5.2.12. Разработать и согласовать в установленном порядке проект производства работ; согласовывать проекты производства работ субподрядных организаций; контролировать сроки выполнения согласно Графику производства работ субподрядными организациями.
5.2.13. Известить Заказчика и авторский надзор проектной организации о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее чем за 72 часа до начала приемки соответствующих работ.
Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Генеральный подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.
В случае неявки представителя Заказчика в указанный Генеральным подрядчиком срок Генеральный подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.
5.2.14. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.
5.2.15. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах отведенного земельного участка, нести административную и гражданско-правовую ответственность за нарушение границ земельного участка, установленных в соответствии с согласованным стройгенпланом.
5.2.16. В случае приемки работ (Объекта) в эксплуатацию в зимнее время выполнить сезонные работы в сроки, установленные приемочной комиссией, сформированной Заказчиком, в соответствии с нормами действующего законодательства.
5.2.17. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком оборудования, Проектной, Рабочей документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных независящих от Генерального подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.2.18. Вывезти в течение 5 (дней) дней со дня утверждения Акта приемки объекта капитального строительства приемочной комиссией, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта, за пределы строительной площадки принадлежащие Генеральному подрядчику или субподрядчикам строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.
5.2.19. При строительной готовности Объекта в течение 5 (пяти) дней известить об этом Заказчика.
5.2.20. Обеспечить строительную готовность Объекта и его помещений под монтаж технологического оборудования в срок не позднее чем за 30 дней до даты завершения работ.
5.2.21. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в его комплексной апробации в присутствии представителей Заказчика и эксплуатирующей организации.
5.2.22. Нести расходы по содержанию Объекта до сдачи результата работ Генеральным подрядчиком и приемки их Заказчиком по Акту приемки объекта капитального строительства.
5.2.23. Нести затраты по временному инженерному обеспечению Объекта до сдачи результата работ Генеральным подрядчиком и приемки их Заказчиком по Акту приемки объекта капитального строительства.
5.2.24. Нести ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение результата работ (Объекта) до даты утверждения Акта приемки объекта капитального строительства приемочной комиссией.
5.2.25. При проведении проверок по целевому использованию бюджетных средств представить лицам, уполномоченным на проведение такой проверки, все необходимые документы и информацию по строительству Объекта.
5.2.26. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой цены, указанной в п. 2.1 настоящего Контракта.
5.2.27. В случае принятия решения о консервации Объекта в 30-дневный срок с момента уведомления о принятом решении вернуть Заказчику денежные средства, выплаченные в качестве аванса и не использованные по назначению (не погашенные согласно п. 8.1 Контракта).
5.2.28. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Генерального подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.
5.2.29. Обеспечить постоянное нахождение на Объекте представителя Генерального подрядчика, назначаемого приказом по организации, а также ответственных лиц от привлеченных субподрядных организаций.
5.2.30. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении работ восстановить поврежденную сеть за свой счет.
5.2.31. (данный пункт включается в случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает 100 млн. рублей) В соответствии с п. 24 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ представлять информацию о всех субподрядчиках, заключивших договоры с Генеральным подрядчиком, цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта. Информация должна быть предоставлена Генеральным подрядчиком Заказчику в течение 10 (Десяти) дней с момента заключения последним договора с субподрядчиком.
5.2.32. Все подрядные (субподрядные) организации обязаны иметь свидетельства саморегулируемой организации на работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5.2.33. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

Статья 6. Обеспечение строительства
материалами и оборудованием

6.1. Строительство Объекта по настоящему Контракту должно быть обеспечено Генеральным подрядчиком материалами надлежащего качества.
Используемые в строительстве Объекта материалы, изделия и конструкции должны иметь документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям к данным видам материалов, изделий, конструкций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Порядок выполнения работ

7.1. Генеральный подрядчик начинает выполнять работы в дату начала работ при условии надлежащего выполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 4.2.2 Контракта.
7.2. Для выполнения работ по разметке строительной площадки и привязке Объекта Заказчик в 3-дневный срок с момента передачи Генеральному подрядчику по акту строительной площадки сообщает ему исходные точки, координаты, уровни и создает геодезическую разбивочную основу для строительства, состав и объем которой должны соответствовать требованиям нормативных документов по строительству.
7.3. Генеральный подрядчик несет ответственность за сохранность, правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров. Допущенные ошибки в производстве этих работ Генеральный подрядчик исправляет за свой счет.
По окончании строительства Генеральный подрядчик передает Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания.
7.4. Генеральный подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражаются весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Генерального подрядчика.
Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Заказчик вправе включать в указанный журнал свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ Генерального подрядчика. Генеральный подрядчик в срок, согласованный с Заказчиком, обязан принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.
7.5. Генеральный подрядчик письменно за 2 (два) дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.
Готовность подтверждается трехсторонним, с участием представителя авторского надзора, актом промежуточной приемки ответственных конструкций и актом освидетельствования скрытых работ.
7.6. Генеральный подрядчик осуществляет индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принимает участие в комплексной его апробации.
7.7. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется Двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Двустороннего акта Генеральный подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок своими силами и без увеличения цены Контракта, установленной в статье 2 настоящего Контракта, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.
В случае отказа Генерального подрядчика подписать Двусторонний акт или уклонения от его подписания акт составляется в отсутствие Генерального подрядчика. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных Генеральным подрядчиком работ привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, другую организацию с последующей оплатой понесенных расходов за счет Генерального подрядчика.
Также Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков выполненных работ или исправления некачественно выполненных работ другую организацию с последующей оплатой расходов за счет Генерального подрядчика в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязанности по устранению недостатков/исправлению некачественно выполненных работ. Для проверки качества выполненных Генеральным подрядчиком работ Заказчик по правилам п. 3 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ проводит экспертизу.
7.8. Заказчик определяет в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов своего уполномоченного представителя на строительство, который от имени Заказчика совместно с Генеральным подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту и их качеством, а также производит проверку соответствия используемых Генеральным подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и Проектной, Рабочей документации.
Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ при соблюдении Правил техники безопасности в любое время суток в течение всего периода строительства. Генеральный подрядчик обеспечивает представителя Заказчика помещением для работы.
7.9. Временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Генеральный подрядчик в соответствии с ТУ, выданными Заказчиком.
7.10. В случае принятия решения о прекращении строительства Объекта Заказчик в 30-дневный срок:
- принимает решение о консервации Объекта;
- оплачивает фактически выполненные работы;
- принимает не завершенный строительством Объект под свою охрану.
Порядок, сроки и стоимость консервации оформляются Сторонами в форме дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

Статья 8. Порядок приемки выполненных работ
и порядок расчетов

8.1. Расчеты за выполненные в отчетном периоде (месяце) и подтвержденные оформленными актами о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) объемы работ осуществляются ежемесячно.
8.2. Ежемесячно до 25 числа отчетного месяца Генеральный подрядчик представляет в ____ экземплярах Заказчику акты о приемке выполненных работ, оформленные по унифицированной форме № КС-2, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 г. № 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" (далее - постановление Госкомстата) (далее - акт по форме № КС-2), и справку о стоимости выполненных работ и затрат, оформленную по унифицированной форме № КС-3, утвержденной указанным выше постановлением Госкомстата (далее - справка по форме № КС-3), а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение (акты на скрытые работы, иную необходимую исполнительную документацию) и необходимые для оплаты счета-фактуры и счета.
8.3. Заказчик в течение ____ рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет, подписывает представленные документы (в т.ч. акты по форме № КС-2, справки по форме № КС-3) и возвращает ___ экземпляров Генеральному подрядчику, а также оформляет реестр на оплату или направляет обоснованный отказ.
8.4. В случае если Заказчик в установленный срок не оформил представленные документы (п. 8.3), не дал мотивированного объяснения, данные документы по истечении ___ рабочих дней с момента получения от Генерального подрядчика считаются оформленными Заказчиком, работы принятыми, цена выполненных работ подтвержденной и подлежащей оплате.
8.5. Заказчик ежемесячно в течение ____ банковских дней с даты представления Генеральным подрядчиком документов, предусмотренных п. 8.3 Контракта, осуществляет оплату Генеральному подрядчику выполненных по настоящему Контракту работ после подписания акта по форме № КС-2 и справки по форме № КС-3, подтверждающих выполнение работ в соответствующем отчетном периоде (месяце), в пределах Цены Контракта и годового лимита финансирования, утвержденного в титульном списке на строительство Объекта.
Результаты отдельного этапа выполненных работ по Контракту отражаются Заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе, и содержат информацию об исполнении (частичном исполнении) Контракта, о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения Контракта, о ненадлежащем исполнении Контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий Контракта или его неисполнением, об изменении или о расторжении Контракта в ходе его исполнения.
К отчету прилагаются заключение по результатам экспертизы отдельного этапа исполнения Контракта и документ о его приеме.
8.6. Сдача Генеральным подрядчиком и приемка Заказчиком (приемочной комиссией) результата работ (законченного строительством Объекта) осуществляются в следующем порядке:
8.6.1. Сдача Генеральным подрядчиком и приемка Заказчиком (приемочной комиссией) результата работ (законченного строительством Объекта) осуществляются в срок ______ и оформляются подписанием Акта приемки объекта капитального строительства. В указанный срок Акт приемки объекта капитального строительства подписывается членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком. При этом должны быть учтены отраженные в заключении экспертизы предложения экспертов (п. 7.7).
8.6.2. Генеральный подрядчик в срок ______ до даты завершения работ обязан:
- вручить Заказчику уведомление о завершении работ и необходимости приступить к приемке результата работ;
- подготовить результаты работ к сдаче Заказчику с комплектом необходимой исполнительной документации, а также документов, подготовка которых входит в обязанности Генерального подрядчика как лица, осуществляющего строительство, в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимых для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
8.6.3. Заказчик не позднее чем в течение 5 (пяти) дней с даты получения письменного сообщения Генерального подрядчика о готовности к сдаче результата работ (законченного строительством Объекта) обязан сформировать и утвердить состав приемочной комиссии и приступить к приемке результата работ.
8.6.4. Генеральный подрядчик предъявляет Заказчику (приемочной комиссии, сформированной Заказчиком) Объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительной технической документации по перечням согласно нормативным актам государственных органов, включая исполнительную документацию на инженерные сети, и проектом Акта приемки объекта капитального строительства (в четырех экземплярах).
8.7. Не позднее 15 дней после утверждения Заказчиком Акта приемки объекта капитального строительства Генеральный подрядчик предъявляет Заказчику в ____ экземплярах справку по форме № КС-3 с указанием полной стоимости работ на Объекте.
Заказчик в течение ____ рабочих дней с даты получения справки по форме № КС-3 рассматривает, оформляет, подписывает представленную справку по форме № КС-3, возвращает ____ экземпляров Генеральному подрядчику или направляет Генеральному подрядчику обоснованный отказ.
8.8. Окончательный расчет за выполнение полного комплекса работ по Контракту производится Заказчиком не позднее 30 календарных дней с даты утверждения Акта приемки объекта капитального строительства.
8.9. Оплата выполненных Генеральным подрядчиком работ по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Генерального подрядчика, указанный в настоящем Контракте.
8.10. Работы, выполненные с изменением или отклонением от Проектной и Рабочей документации, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
8.11. Заказчик вправе приостановить проведение окончательного расчета (п. 8.9) за выполненные работы с Генеральным подрядчиком, если при приемке результата работ обнаружены недостатки (дефекты) в работах (в т.ч. ненадлежаще оформлены (не оформлены) документы, предусмотренные п. 5.2.4 Контракта), о чем сделана соответствующая запись в Акте приемки объекта капитального строительства. В указанных случаях окончательный расчет производится после устранения Генеральным подрядчиком недостатков (дефектов) либо после привлечения Заказчиком третьих лиц для устранения недостатков, дефектов с возмещением расходов на их устранение за счет Генерального подрядчика, если Генеральным подрядчиком недостатки (дефекты) не устранены в установленный для этого разумный срок.
8.12. Подписание Заказчиком актов по форме № КС-2, справок по форме № КС-3 не лишает его права представлять Генеральному подрядчику возражения по объему и стоимости работ по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета Московской области.
8.13. Заказчик после приемки Объекта от Генерального подрядчика по Акту приемки объекта капитального строительства обязан подготовить его к вводу в эксплуатацию, обеспечив выполнение индивидуальной и комплексной апробации инженерно-технического оборудования, производство пусконаладочных работ с пробной эксплуатацией и выпуском продукции, передачу территориальным или другим эксплуатационным организациям внешних коммуникаций и инженерных сооружений на обслуживание, получение заключений, специальных разрешений на эксплуатацию объектов и оборудования в соответствующих органах государственного надзора, укомплектование Объекта аттестованными эксплуатационными кадрами, сырьевыми и другими материально-техническими ресурсами.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, и других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без предъявления требования о возмещении убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
9.5. Обеспечение исполнения Контракта распространяется в том числе на обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по контракту, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных контрактом, а также убытков, понесенных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.

Статья 10. Гарантии качества

10.1. Генеральный подрядчик гарантирует:
- качество выполнения всех работ в соответствии с Проектной, Рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;
- возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.
10.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет ________ с даты утверждения Заказчиком Акта приемки объекта капитального строительства.
10.3. Генеральный подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
10.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в п. 10.3 настоящего Контракта недостатков Заказчик должен заявить о них Генеральному подрядчику в разумный срок по их обнаружении.
В течение 5 (пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных Генеральным подрядчиком недостатках Объекта Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.
Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.
В случае уклонения Генерального подрядчика в течение 10 (десяти) дней от составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации - независимого эксперта в данной области.
При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Генеральный подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Генеральным подрядчиком настоящего Контракта или причинно-следственной связи между действиями Генерального подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.
10.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Генеральный подрядчик. При этом Генеральный подрядчик должен быть извещен о недостатках Объекта.
10.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в п. 10.3 Контракта, Генеральный подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Генерального подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Контракта.
В случае получения письменного отказа Генерального подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от Генерального подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонения Генерального подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о размещении заказов, для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Генерального подрядчика.

Статья 11. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту

11.1. Принять к сведению, что Генеральный подрядчик внес обеспечение исполнения Контракта на сумму ______ рублей, что составляет ___% (примечание: от 10 до 30 процентов в соответствии с п. 6 ст. 96 № 44-ФЗ) от начальной максимальной цены Контракта, в форме безотзывной банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта на ____ (_____) календарных месяцев (не менее чем на один месяц).
11.2. Денежные средства возвращаются Генеральному подрядчику при условии надлежащего исполнения Генеральным подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение ____ банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Генерального подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Генеральным подрядчиком в этом письменном требовании.
11.4. В случае продления срока строительства по настоящему Контракту Генеральный подрядчик обязуется пропорционально увеличить сумму обеспечения исполнения обязательств по Контракту, внеся соответствующие изменения в безотзывную банковскую гарантию, выданную банком или иной кредитной организацией.
В случае увеличения цены Контракта Генеральный подрядчик обязуется внести соответствующие изменения в безотзывную банковскую гарантию, выданную банком или иной кредитной организацией.
11.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Генеральным подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Генеральный подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту в той же форме, на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данной статье настоящего Контракта.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Генеральным подрядчиком предоставлена недостоверная банковская гарантия.
11.6. Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Статья 12. Ответственность Сторон

12.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
12.2. В случае повреждения инженерных сетей при выполнении работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Генеральный подрядчик обязан восстановить их за свой счет.
12.3. Генеральный подрядчик не вправе передавать свои обязательства по Контракту. Заключение субподрядных договоров не изменяет обязательства Генерального подрядчика по Контракту.
12.4. Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения/ненадлежащего исполнения субподрядчиками своих обязательств.
12.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Контракта Генеральный подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной части Цены Контракта.
За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств по Контракту, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере ____________________________.
(Размер штрафа определяется в следующем порядке:
- 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
- 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
- 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей).
12.6. В случае просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Генеральному подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Генеральным подрядчиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Генеральным подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;
С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:



где:
- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:



где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50-100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа является фиксированным и составляет ________________________.
(Размер штрафа определяется в следующем порядке:
- 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
- 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
- 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.)
12.7. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
12.8. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, указанных в пункте 8.2 Контракта, несет Генеральный подрядчик.
12.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту после перечисления Генеральным подрядчиком соответствующего размера неустойки, штрафа.
12.10. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Генеральным подрядчиком своих обязательств последний в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику неустойку в размере 30 (тридцати) процентов от суммы невыполненных работ, предусмотренных Контрактом.
12.11. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения (невыполнения) объема работ и/или их стоимости Генеральный подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его уведомления.
12.12. В случае неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных пп. 5.4.5 настоящего Контракта, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафа. Размер штрафа является фиксированным и составляет 1% от Цены Контракта, указанной в п. 2.1 настоящего Контракта.
12.13. (данный пункт включается в случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает 100 млн. рублей) Генеральный подрядчик несет ответственность за непредоставление информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Генеральным подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, путем взыскания с Генерального подрядчика пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

Статья 13. Охрана строительной площадки

13.1. Генеральный подрядчик обеспечивает в установленном порядке охрану Объекта до даты утверждения Заказчиком Акта приемки объекта капитального строительства и итогового заключения Мособлгосстройнадзора на Объект и охрану строительной площадки до даты ее освобождения.

Статья 14. Страхование Объекта строительства

14.1. Генеральный подрядчик заключает договор комплексного страхования строительных рисков, связанных:
- со случайной гибелью и/или повреждением имущества, являющегося предметом (целью) проведения строительно-монтажных работ, указанных в настоящем Контракте, на страховую сумму, равную цене Контракта;
- с ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц вследствие проведения строительно-монтажных работ, указанных в настоящем Контракте, на страховую сумму не менее __________ рублей.
14.2. Генеральный подрядчик передает Заказчику копию договора страхования (страхового полиса) с указанием данных о страховщике, застрахованных рисках и размере страховой суммы.
14.3. Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения при наступлении страхового случая) по заключенному в соответствии с настоящим Контрактом договору страхования является Генеральный подрядчик.
14.4. При получении суммы страхового возмещения Генеральный подрядчик обязуется за счет данных средств выполнить работы по восстановлению Объекта строительства до готовности, которая имелась на момент наступления страхового случая, в согласованные Сторонами настоящего Контракта сроки. В случае принятия решения о нецелесообразности восстановления Объекта Генеральный подрядчик обязан перечислить сумму страхового возмещения Заказчику в течение 5 банковских дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика.
14.5. Страхование не освобождает Заказчика и Генерального подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

Статья 15. Порядок урегулирования споров

15.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
15.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
15.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Московской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
15.3.1. Претензия должна быть направлена в письменной виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
15.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
15.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
15.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
15.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

Статья 16. Порядок расторжения Контракта

16.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством.
16.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Генеральному подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Генерального подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Генеральному подрядчику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Генерального подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Генеральному подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Генерального подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Генерального подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Генерального подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Генеральным подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
16.4. Ответственность за сохранность Объекта до момента расторжения Контракта несет Генеральный подрядчик.
16.5. Ответственность за сохранность Объекта после расторжения Контракта до момента заключения Контракта на проведение работ по строительству (капитальному ремонту) Объекта с новым Генеральным подрядчиком несет Заказчик.
16.6. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.
16.7. При расторжении настоящего Контракта Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем работ, выполненных Генеральным подрядчиком.

Статья 17. Особые условия

17.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до "___" __________ 20__ г. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств.
17.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
17.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Реестре контрактов. Соответствующие изменения должны быть зарегистрированы Заказчиком в указанном Реестре в течение 3 (трех) дней со дня их подписания обеими Сторонами.
17.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой, факсимильной связью, а также телеграммой, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и его получение с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Контрактом.
17.5. Генеральный подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.
17.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области.
17.7. Факт надлежащего выполнения Сторонами обязательств по Контракту в полном объеме (за исключением обязательств, предусмотренных ст. 10) фиксируется Сторонами в Акте о результатах реализации Контракта, являющемся неотъемлемым приложением к настоящему Контракту. Указанный Акт Стороны обязаны подписать не позднее 60 (шестидесяти) дней с даты сдачи Генеральным подрядчиком и приемки Заказчиком результата работ по Акту приемки объекта капитального строительства.
Проект Акта о результатах реализации Контракта в 4 (четырех) экземплярах, подписанный со стороны Генерального подрядчика, предоставляет Заказчику Генеральный подрядчик в срок не позднее 35 (тридцати пяти) дней с даты сдачи Генеральным подрядчиком и приемки Заказчиком результата работ по Акту приемки объекта капитального строительства при условии выполнения Заказчиком к указанному сроку обязательств по проведению окончательного расчета согласно п. 8.9 Контракта.
Заказчик обязан не позднее срока, установленного в абзаце первом настоящего пункта, рассмотреть предоставленный Акт о результатах реализации Контракта, подписать его и возвратить Генеральному подрядчику 1 (один) экземпляр указанного Акта.

Статья 18. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: Подрядчик:
Адреса: Адреса:
- юридический: - юридический:
- фактический: - фактический:
Телефон _______, факс ______ Телефон ______, факс ________
Электронный адрес: Электронный адрес:
Получатель: л/с _________ Получатель: л/с _____________
ОГРН ________________ ОГРН ________________________
ИНН _________________ ИНН _________________________
КПП _________________ КПП _________________________
БИК _________________ БИК _________________________
р/с _________________ р/с _________________________
М.П. М.П.





Приложение № 11
к распоряжению Комитета
по конкурентной политике
Московской области
от 9 июля 2014 г. № 50-01-19/14

ОБРАЗЕЦ
ОФОРМЛЕНИЯ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

№ позиции (установлен в отношении одного наименования товара)
Наименование товара
Наименование показателя
Минимальные значения показателей
Максимальные значения показателей
Значения показателей, которые не могут изменяться
Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией, предлагаемые участником закупки
Единица измерения
1
Проволока стальная низкоуглеродистая
диаметр
-
-
1,6

см
класс
1
2
-

класс
Масса покрытия
50
-
-

г/кв. м
Временное сопротивление разрыву (в пределах)
-
-
600-1000

Н/мм
Способность выдерживать перегибы без разрушения
4
5
-

перегибы
Марка стали
Ст1кп
Ст4кп
-

-
Предел кратковременной прочности (не менее)
420
-
-

МПа
Твердость
-
120
-

МПа
Относительное сужение
70
60
-

%
Массовая доля углерода
-
-
от 0,05 до 0,13

%
Массовая доля марганца
0,24
0,51
-

%


Участник конкурса готовит заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями раздела 3 "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" и в соответствии с формами документов, установленными частью III "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА".
При подготовке предложения участника конкурса по товарам, используемым при выполнении работ, их качественным и иным характеристикам товаров и их показателям, соответствующим требованиям конкурсной документации, участником конкурса указываются сведения в соответствии с теми данными об используемых при выполнении работ товарах, которые указаны в части IV "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ" "Требования к качественным и иным характеристикам товаров и их показателям, которые определяют соответствие потребностям заказчика", с учетом следующих положений:
- в части представления конкретных показателей о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (применяемых материалов при производстве работ) в заявке участника конкурса не допускается указание словосочетаний "должен быть"/"должно быть", "не менее"/"не более", "менее"/"более", "не хуже"/"лучше", "выше"/"ниже", "меньше"/"больше", ">"/"<", "<="/">=", "превышает"/"не превышает", "превышать"/"не превышать", "или", "+/-", "свыше" по отношению к характеристикам поставляемых товаров. Указывается только конкретное, точное и достоверное значение характеристик и функциональных свойств товара, конкретные показатели товара, предоставляемые участником закупки, не должны сопровождаться словами "эквивалент", "аналог". Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование;
- участник конкурса в своей заявке при описании характеристик и предложений должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Единица измерения, указанная в части IV "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ" "Требования к качественным и иным характеристикам товаров и их показателям, которые определяют соответствие потребностям заказчика", является конкретным показателем и подлежит к предоставлению участником закупки. При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в разделе "Техническое задание" конкурсной документации. Заявки, поданные с нарушением данных требований, признаются не соответствующими требованиям, установленным конкурсной документацией, и будут отклонены;
- разъяснение и применение понятий, используемых в показателях материалов: "Не более" означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; "Не менее" означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение; "Более" означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; "Менее" означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; "от... до..." или "в пределах", "в интервале" означает диапазон значений и включает крайние значения, подлежит указанию в диапазоне, что считается указанием конкретного показателя товара; "Свыше" означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; "Выше" означает большее значение, чем установлено значение, и не включает крайнее минимальное значение; "Ниже" означает меньшее значение, где показатель имеет более низкое значение; "Превышает, превышать" означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; "Не превышает, не превышать" означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; "Меньше" означает менее установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; "Больше" означает более установленного значения и не включает крайнее минимальное значение.
В случае наличия в описании товара показателей, значения которых не могут изменяться, это означает, что указанный показатель является неизменным. Участником закупки данные в отношении таких показателей вносятся в неизменном виде, в соответствии с теми данными об используемых при выполнении работ товарах, которые указаны в Техническом задании и/или приложениях к Техническому заданию (при наличии).


------------------------------------------------------------------